Резолютивная часть решения от 7 июля 2025 г. по делу № А32-38238/2024

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


г. Краснодар Дело № A32-38238/2024

08.07.2025 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Орловой А.В., руководствуясь статьями 9, 49, 65, 70, 71, 110, 156, 163, 167, 170, 171, 176, 177 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:


Ходатайство истца об уточнении размера исковых требований – удовлетворить.

Исковыми требованиями считать: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НИАСТРОЙ-ЮГ» в пользу муниципального казённого учреждения муниципального образования Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» неустойку в размере 35 990 510,45 руб.»

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ и снижении размера неустойки –оставить без удовлетворения.

В удовлетворении исковых требований – отказать.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Судья А.В. Орлова



Суд:

АС Краснодарского края (подробнее)

Истцы:

Администрация Усть-Лабинского района, г. Усть-Лабинск (подробнее)

Ответчики:

ООО "НИАСТРОЙ-Юг" (подробнее)

Судьи дела:

Орлова А.В. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ