Резолютивная часть решения от 22 мая 2018 г. по делу № А70-1619/2018Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг 10/2018-47002(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-1619/2018 г. Тюмень 23 мая 2018 года Арбитражный суд Тюменской области в составе председательствующего судьи Я.В. Авдеевой, рассмотрев единолично в открытом судебном заседании, дело по иску Департамента недропользования и экологии Тюменской области к ООО «Сибирский строитель» о взыскании денежных средств, Руководствуясь статьями 16, 101, 110, 106, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Сибирский строитель» в пользу Департамента недропользования и экологии Тюменской области 4 932 рубля 90 копеек неустойки за просрочку исполнения обязательства. В остальной части иска отказать. Взыскать с ООО «Сибирский строитель» в доход федерального бюджета 1 871 рубль 00 копеек государственной пошлины. Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Судья Авдеева Я.В. Код для входа в режим ограниченного доступа: Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:Департамент недропользования и экологии Тюменской области (подробнее)Ответчики:ООО "Сибирский Строитель" (подробнее)Судьи дела:Авдеева Я.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
