Резолютивная часть решения от 15 октября 2020 г. по делу № А35-3194/2020Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 373/2020-92800(2) АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru; е-mail: info@kursk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ г. Курск «15» октября 2020 года Дело № А35-3194/2020 Арбитражный суд Курской области в составе судьи Волковой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Департамента строительства и развития дорожной сети города Курска к обществу с ограниченной ответственностью «Тектоника» о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 19 июля 2019 года № 01443000040190003610001 за нарушение сроков выполнения работ в размере 30 323 руб. 04 коп. В судебном заседании приняли участие представители: от истца: не явился (извещен надлежащим образом), от ответчика: не явился (извещен надлежащим образом). Руководствуясь статьями 110, 152, 167-171, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования Департамента строительства и развития дорожной сети города Курска удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тектоника» в пользу Департамента строительства и развития дорожной сети города Курска неустойку за период с 02.10.2019 по 18.12.2019 в сумме 23 431 руб. 45 коп. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тектоника» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в Арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Е.А. Волкова 15 октября 2020 года Суд:АС Курской области (подробнее)Истцы:Департамент строительства и развития дорожной сети города Курска (подробнее)Ответчики:ООО "Тектоника" (подробнее)Судьи дела:Волкова Е.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
