Резолютивная часть решения от 4 апреля 2024 г. по делу № А12-782/2023

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-782/2023 «4» апреля 2024 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи помощником судьи Ремизовой О.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковым требованиям государственного казённого учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по государственному контракту от 14.09.2021г. № 45-ЭА.2021в размере 17 063 949 руб. 37 коп., неустойки в размере 638 945 руб. 57 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 895 130 руб. 84 коп.

и по исковым требованиям общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к государственному казённому учреждению Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании стоимости фактически выполненных работ по государственному контракту от 14.09.2021г. № 45-ЭА.2021 в размере 25 992 432 руб., признании недействительным решения об одностороннем отказе от государственного контракта от 14.09.2021г. № 45- ЭА.2021, внесении изменений в государственный контракт от 14.09.2021г. № 45- ЭА.2021

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казённого учреждения культуры «Волгоградский театр юного зрителя» (ИНН <***>)

в судебном заседании приняли участие:

от ГКУ «УКС» – ФИО1, по доверенности;

от ООО «ГАРАНТСТРОЙ» – ФИО2, по доверенности, посредством участия с использованием системы онлайн-заседания;

от третьего лица – не явилось, извещено, после перерыва - ФИО3, по доверенности,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Исковые требования государственного казённого учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу государственного казённого учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 21 598 025 руб. 78 коп., из которых 17 063 949 руб. 37 коп. неосновательного обогащения, 638 945 руб. 57 коп. неустойки, 3 895 130 руб. 84 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 137 340 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.

Судья Л.В. Напалкова