Резолютивная часть решения от 18 декабря 2018 г. по делу № А32-40024/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А32-40024/2018
г. Краснодар
06 декабря 2018 года
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Грачева С.А., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи помощником судьи Чуриковым В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Северского сельского поселения Северского района, ст. Северская (ИНН 2348024068) к обществу с ограниченной ответственностью «Северское дорожное ремонтное строительное управление», ст. Северская (ИНН 2348033930) о взыскании пени за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту в размере 1142006 рублей 46 копеек,

при участии в заседании:

от истца: Терещенко Е.В. по доверенности от 27.09.2018 г. № 2222, Галицкая Н.В. по доверенности от 01.11.2018 г. № 2525,

от ответчика: Османов И.В. по доверенности от 30.10.2018 г.,

руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северское дорожное ремонтное строительное управление», ст. Северская (ИНН 2348033930), в пользу администрации Северского сельского поселения Северского района, ст. Северская (ИНН 2348024068), пени за нарушение срока контракта в размере 132571 рубль 23 копейки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северское дорожное ремонтное строительное управление», ст. Северская (ИНН 2348033930), в доход федерального бюджета госпошлину в размере 2835 рублей 16 копеек.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

Судья С.А. Грачев