Резолютивная часть решения от 12 апреля 2017 г. по делу № А56-1397/2017Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 3488/2017-172100(1) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 апреля 2017 года. Дело № А56-1397/2017 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭлектроСтрой-11" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление Северная долина" 3 341 357 руб.07 коп. аванса, 705 026 руб. 34 коп. неустойки по п.8.4 договора, 1 916 310 руб. 37 коп. неустойки по п.9.4 договора, а также 52 009 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭлектроСтрой-11" в доход федерального бюджета 110 718 руб. 40 коп. государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Судья Бармина И.Н. Суд:АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)Истцы:ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА" (подробнее)Ответчики:ООО "ЭлектроСтрой-11" (подробнее)Судьи дела:Бармина И.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
