Решение от 28 октября 2024 г. по делу № А34-4334/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Климова, 62, Курган, 640021, https://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-4334/2024
г. Курган
28 октября 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 28 октября 2024 года.


Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Елесиной А.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жилиной Н.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №8» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛРЕМОТДЕЛСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 45484 руб. 02 коп.,

при участии:

от истца: явки нет, извещён надлежащим образом;

от ответчика: явки нет, извещён надлежащим образом;



установил:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №8» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛРЕМОТДЕЛСТРОЙ» (далее - ответчик) о взыскании пени в размере 45484 руб. 02 коп.

Определением суда от 21.06.2024 указанное исковое заявление принято к производству в порядке упрощённого производства и сторонам предложено в установленные сроки представить определённые документы и доказательства. Определением суда от 07.08.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание.

Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания с соблюдением требований статей 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей сторон.

В соответствии с пунктом 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» в связи с неявкой лиц, участвующих в деле, в судебном заседании средства аудиозаписи не применялись.

Как следует из материалов дела, 05.06.2024 между Государственным бюджетным учреждением «Межрайонная больница №8» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «УралРемОтделСтрой» (Подрядчик) заключен Государственный контракт № 0843500000223002635-01 в соответствии с протоколом №ИЭА1 от «22» мая 2023 электронного аукциона (далее – контракт).

В соответствии с пунктом 1.1 контракта Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием (Приложение №1) и в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией, осуществить выполнение работ в целях Капитального ремонта здания ФАП ГБУ «Межрайонная больница №8» в с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского муниципального округа.

Согласно пункту 1.2. контракта Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством РФ. Сданный результат выполненных работ по настоящему контракту должен соответствовать техническому заданию, проектно-сметной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении создаваемого объекта.

В силу пунктов 1.3., 1.4. контракта Заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. Все предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются с поставкой Подрядчиком материалов и оборудования, необходимых для производства работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

В соответствии с пунктом 2.3. цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 1 079 525,68 руб., НДС не облагается.

Оплата за выполненные работы производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 3.5. Контракта. Оплата работ производится Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения ГБУ «Межрайонная больница №8» (пункт 2.5. контракта).

В силу пункта 3.1. подрядчик приступает к выполнению работ после заключения Контракта. Окончание работ – по 10 сентября 2023 г. (допускается досрочное выполнение работ по контракту).

Пунктом 3.2. контракта установлено, что календарные сроки выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ определяются Графиком производства работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком в течение пяти календарных дней с даты заключения контракта.

Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ. При выполнении работ Подрядчик письменно извещает Заказчика, о готовности выполненных работ. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала промежуточной приемки выполненных работ передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 являющаяся неотъемлемой частью документа о приемке), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 являющаяся неотъемлемой частью документа о приемке) и счета/счета-фактуры с приложением документации, подтверждающей объем выполненных работ. Исполнительная документация, предоставленная Подрядчиком по формам КС-2 и КС-3 (являющиеся неотъемлемой частью документа о приемке) должна быть оформлена в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такая исполнительная документация юридической силы не имеет (Пункт 3.3 контракта).

В соответствии с пунктом 7.3.1. контракта в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В пункте 7.3.3. контракта установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем.

В силу пункта 7.3.4. контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) (пункт 7.3.5 контракта).

Пунктами 7.4., 7.5., 7.6. контракта установлено, что общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, пени, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такого штрафа, пени и порядок их начисления устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Стороне, допустившей нарушение условий Контракта, направляется письменная претензия (сформированная с использованием единой информационной системы). В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующую норму права, условие Контракта или его приложений, а также действия, которые должны быть совершены для устранения нарушений. Претензия направляется с приложением документов (в надлежащем виде заверенных копий), подтверждающих требования. В отношении всех претензий направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензий в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения (пункты 11.3., 11.4 Контракта).

При не урегулировании сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Курганской области (пункт 11.6 контракта).

В соответствии с пунктом 3.1. контракта окончание работ – по 10 сентября 2023 г. В установленный контрактом срок работы не были выполнены.

В связи с невыполнением в срок работ по контракту, истцом в адрес ответчика была направлена претензия №2801 от 27.11.2023 с просьбой оплаты пени за просрочку исполнения контракта в размере 42101,50 руб. за период с 11.09.2023 по 27.11.2023.

Выставленные претензией № 2801 от 27.11.2023 требования были оплачены в сумме 42101,50 руб., что подтверждается платежным поручением № 80 от 28.11.2023 (назначение платежа «оплата пени по Государственный контракт №0843500000223002635-01 Капитальный ремонт здания ФАП ГБУ Межрайонная больница №8 в с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского муниципального округа»).

Истцом 14.02.2024 были приняты выполненные ответчиком работы по контракту, о чем стороны подписали акт о приемке выполненных работ № б/н от 14.02.2024. Акт подписан обеими сторонам без возражений и замечаний. Работы по Контракту выполнены ответчиком в полном объеме.

Заказчиком работы оплачены в сумме 1079525,68 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 61709 от 27.06.2023 на сумму 215905,13 руб., №14283 от 15.02.2024 на сумму 863620,55 руб.

Полагая, что ответчиком допущено нарушение сроков выполнения работ, истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 388 от 16.02.2024, с требованием о выплате пени за период с 28.11.2023 по 14.02.2024 в соответствии с пунктом 7.3.3. контракта в сумме 45 484,02 руб.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения. Полагая, что ответчиком нарушены его законные права, истец обратился в арбитражный суд с иском (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о необходимости отказа в удовлетворении искового заявления в силу следующего.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а последний обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из пункта 1 статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе и путем взыскания неустойки.

Согласно части 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться также неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 указанного Кодекса).

В соответствии со статьей 330 Кодекса в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (часть 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (пункты 7.3.1, 7.3.3, 7.4 контракта).

Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

В Контракте стороны согласовали, что за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком Заказчик начисляет пени за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом, и фактически исполненных Подрядчиком (пункт 7.3.3 контракта).

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В силу пункта 3.12 контракта датой принятия выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

Акт о приемке выполненных работ № б/н от 14.02.2024 подписан обеими сторонам без возражений и замечаний.

В силу подпункта «б» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта.

30.09.2024 от ответчика поступил отзыв на заявление, согласно которому, не согласен с требованиями истца, так как по подпункту «б» пункту 3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783 от общей суммы начисленной неустойки 87585,52 руб. было плачено более 50% на сумму 43801,50 руб. Факт уплаты ответчиком указанных денежных средств подтверждается платежными поручениями №80 от 28.11.2023 на сумму 42101,50 руб., №10 от 26.09.2024 на сумму 1700 руб.

Определением суда от 30.09.2024 суд предложил истцу обосновать требования о взыскании неустойки, с учетом подпункта «б» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, с учетом того, что ответчиком оплачено 50% неустойки (50% неустойки составляет 43792,76 руб., оплачено 43801,50 руб.).

Истец определение суда от 30.09.2024 не исполнил.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, при наличии предусмотренных правилами условий является именно обязанностью, а не правом государственного (муниципального) заказчика. (Определение ВС РФ от 26.02.2024 № 305-ЭС23-20353).

Ответчик платежными поручениями №10 от 26.09.2024 на сумму 42101,50 руб., №80 от 28.11.2023 на сумму 1700 руб. оплатил 50% начисленной истцом неустойки (50% неустойки составляют оплаты, произведенные ответчиком: 42101,50 руб. + 1691,26 руб.).

Таким образом, к данным правоотношениям подлежит применению положение подпункта «б» пункта 3 Правил № 783 о списании оставшихся 50% неустойки.

Однако в нарушение приведенных правовых норм и разъяснений, заказчик не рассмотрел возможность списания 50% неустойки за просрочку исполнения обязательства исполнителем.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, суд не находит оснований для взыскания с ответчика денежных средств в размере 45484,02 руб., составляющих сумму неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту, в связи с чем исковое заявление удовлетворению не подлежит.

Частью 1 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом при обращении в суд иском уплачена государственная пошлина в размере 2000 руб. по платёжному поручению №1847 от 11.06.2024.

Согласно пункту 26 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №1 от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» при прекращении производства по делу ввиду отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком после обращения истца в суд судебные издержки взыскиваются с ответчика (часть 1 статьи 101 ГПК РФ, часть 1 статьи 113 КАС РФ, статья 110 АПК РФ). При этом следует иметь в виду, что отказ от иска является правом, а не обязанностью истца, поэтому возмещение судебных издержек истцу при указанных обстоятельствах не может быть поставлено в зависимость от заявления им отказа от иска. Следовательно, в случае добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком после обращения истца в суд и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат взысканию с ответчика.

Поскольку истцом заявлены правомерные требования, а в удовлетворении исковых требований отказано, ввиду оплаты ответчиком правомерно начисленной истцом недостающей части неустойки 1691,26 руб. (после оплаты данной суммы, размер оплаченных пени достиг 50%), уже после возбуждения настоящего дела и наличия в связи с этим основания для списания неустойки, возникшего уже после возбуждения производства по делу в ходе судебного разбирательства, государственная пошлина, с учетом вышеизложенного относится на ответчика и подлежит частичному взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально размеру обоснованно заявленных требований, в размере 74 руб.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛРЕМОТДЕЛСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №8» (ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в размере 74 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления решения в полном объёме) через Арбитражный суд Курганской области.


Судья

А.Ф. Елесина