СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 апреля 2018 г. по делу № А40-205829/2017

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109201_18736523

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-205829/2017-134-223
09 апреля 2018 года
г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

ООО «СКОЦИЯ» (190031, <...>, литер А, кв.41Н, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации:09.12.2014г.)

к ответчику ООО «Новый замок корп.» (238750, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации:25.10.2000г.)

третье лицо: ФГКУ «1409 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ

о взыскании неустойки в размере 5 578 218руб.75коп., штрафа за просрочку выполнения работ в размере 74 625руб.00коп. по договору подряда ЗВО 649 от 27 июля 2016г.

по встречному исковому заявлению ООО«Новый замок корп.» (238750, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации:25.10.2000г.)

к ответчику ООО «СКОЦИЯ» (190031, <...>, литер А, кв.41Н, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации:09.12.2014г.)

третье лицо: ФГКУ «1409 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ

о взыскании задолженности в размере 3 064 712 рублей в качестве оплаты по договору подряда № ЗВО 649 от 27.07.2016 г.;

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность № 1/с от 06.02.2018 г.) от ответчика: ФИО3 (паспорт, доверенность № Б/н от 26.10.2017 г.)

от третьего лица: не явился, извещён.

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Новый замок корп.» в пользу ООО «СКОЦИЯ» неустойку в

размере 318 918 руб. 88 коп., в остальной части иска отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «СКОЦИЯ» в пользу ООО «Новый замок корп.» задолженность по договору подряда № ЗВО 649 от 27.07.2016 г.в размере 3 064 712 руб. 00 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 38 324 руб. 00 коп.

Произвести зачет встречных требований.

С учетом зачета взыскать с ООО «СКОЦИЯ» в пользу ООО «Новый замок корп.» задолженность по договору подряда № ЗВО 649 от 27.07.2016 г.в размере 2 745 793 руб. 12 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 38 324 руб. 00 коп.

Взыскать с ООО «Новый замок корп.» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9378 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: Е.В.Титова