СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 декабря 2018 г. по делу № А59-6698/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

107501_835702

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-6698/2018
г.Южно-Сахалинск
25 декабря 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Волынкиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ВСТ-Сахалин» (ОГРН 1146501000293, ИНН 6501261188) к обществу с ограниченной ответственностью «Сириус» (ОГРН 1106501003872, ИНН 6501218471) о взыскании неустойки по договору подряда № 3/2015 от 10.06.2015 в размере 1 661 900 рублей 18 копеек,

при участии:

от истца – генерального директора Таран Я.В. (личность и полномочия удостоверены);

от ответчика – Толмачева Д.С. по доверенности от 09.02.2018,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сириус» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВСТ-Сахалин» неустойку по договору подряда № 3/2015 от 10.06.2015 в размере 185 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВСТ-Сахалин» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 309 рублей 50 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сириус» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 309 рублей 50 копеек.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Н.А. Аникина