СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 сентября 2023 г. по делу № А57-4203/2023

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

487/2023-248221(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-4203/2023
город Саратов
13 сентября 2023 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по оплате выполненных работ по договору подряда № 17 от 17.08.2022 в сумме 968 332 руб. 70 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по оплате выполненных работ по договору № 27/17 от 12.10.2022 в сумме 984 780 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку оплаты выполненных работ по договору подряда № 17 от 17.08.2022 за период с 22.12.2022 по 12.09.2023 в сумме 261 108 руб. 16 коп. и далее по дату фактического исполнения обязательства по оплате выполненных работ по ставке 0,1 % от суммы задолженности за каждый день.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку оплаты выполненных работ по договору подряда 27/17 от 12.10.2022 за период с 07.11.2022 по 12.09.2023 в сумме 305 281 руб. 80 коп. и далее по дату фактического исполнения обязательства по оплате выполненных работ по ставке 0,1 % от суммы задолженности за каждый день.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН 1036405404243, ИНН 6454063605) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН 6452145588, ОГРН 1206400017097) судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 29 268 руб. 55 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебные расходы по оплате юридических услуг в сумме 24 750 руб. 72 коп.

В остальной части исковых требований отказать. Встречные требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по Договору № 17 от 17.08.2022 в размере 96399 руб. 94 коп.., судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 2476 руб. 87 коп.

В остальной части исковых требований отказать. В результате зачета первоначального и встречного требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по оплате выполненных работ по договору подряда № 17 от 17.08.2022 в сумме 871932 руб. 776 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по оплате выполненных работ по договору № 27/17 от 12.10.2022 в сумме 984 780 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку оплаты выполненных работ по договору подряда № 17 от 17.08.2022 за период с 22.12.2022 по 12.09.2023 в сумме 234 927 руб. 86 коп. и далее по дату фактического исполнения обязательства по оплате выполненных работ по ставке 0,1 % от суммы задолженности за каждый день.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку оплаты выполненных работ по договору подряда 27/17 от 12.10.2022 за период с 07.11.2022 по 12.09.2023 в сумме 305 281 руб. 80 коп. и далее

по дату фактического исполнения обязательства по оплате выполненных работ по ставке 0,1 % от суммы задолженности за каждый день.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 26791 руб. 68 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генкапиталстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебные расходы по оплате юридических услуг в сумме 24 750 руб. 72 коп.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1