Дополнительное решение от 2 сентября 2018 г. по делу № А45-12216/2018

314/2018-163481(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А45-12216/2018
г. Новосибирск
03 сентября 2018 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Хлоповой А.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кодиловой А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании решение, принятое по результатам рассмотрения дела по иску общества с ограниченной ответственностью "Нордэкс" (ОГРН 1125476034804) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Строительные технологии" (ОГРН 1125476167365) о взыскании неустойки, предусмотренной п. 5.3 договора № 144 от 10.02.2014, в размере

136 237 руб. 76 коп.,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «ФТ Энерго» (ОГРН 1135476169267),

установил:

при принятии решения от 02.07.2018 по результатам рассмотрения дела по иску общества с ограниченной ответственностью "Нордэкс" к обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Строительные технологии" о взыскании неустойки, предусмотренной п. 5.3 договора № 144 от 10.02.2014, в размере 136 237 руб. 76 коп., судом не разрешен в полном объеме вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В соответствии со статьей 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по

заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Вопрос о принятии дополнительного решения рассмотрен в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Истец, общество с ограниченной ответственностью "Нордэкс", предъявило иск к обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Строительные технологии" о взыскании неустойки, предусмотренной п. 5.3 договора № 144 от 10.02.2014, в размере

136 237 руб. 76 коп.

Определением от 07.05.2018 о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, обществу с ограниченной ответственностью "Нордэкс" была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины в размере 5 087 руб.

Решением суда от 02.07.2018, принятым в виде резолютивной части, в удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью "Нордэкс" отказано.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Нордэкс" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 087 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно- Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья А.Г. Хлопова