Резолютивная часть решения от 11 марта 2025 г. по делу № А45-27163/2024

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-27163/2024
город Новосибирск
12 марта 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при

ведении протокола секретарем судебного заседания Трубицыным Д.В., рассмотрев в

открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального

предпринимателя ДОЛГОВОЙ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ (ОГРНИП 320547600025327), г.

Новосибирск

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАФФНЕР"

(ОГРН 1215400017777), г. Новосибирск о взыскании 1 113 690 рублей 21 копейки,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «АРС» (ОГРН

1187746728707) при участии представителей:

истца - Крашенинникова Т.П. (доверенность от 06.11.2024, паспорт, диплом); ответчика – Маринин А.В. (доверенность от 07.06.2024, паспорт, диплом);

третьего лица – без участия, извещен;

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:


Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАФФНЕР" (ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) неустойку по

договору подряда № 21 от 03.09.2023 за период с 16.01.2024 по 12.09.2024 в размере 20 502,88 рублей, неустойку по договору подряда № 24 от 23.09.2023 за период с 05.04.2024 по 04.07.2024 в размере 4 376,80 рублей расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 016,81 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 41 465 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАФФНЕР" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 71,32 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14,68 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.Г. Осипов



Суд:

АС Новосибирской области (подробнее)

Истцы:

ИП ДОЛГОВА АННА СЕРГЕЕВНА (подробнее)

Ответчики:

ООО "ГАФФНЕР" (подробнее)

Иные лица:

ООО "АРС" (подробнее)

Судьи дела:

Осипов В.Г. (судья) (подробнее)