Резолютивная часть решения от 7 ноября 2018 г. по делу № А32-31263/2018Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации Дело № А32-31263/2018 г. Краснодар 07 ноября 2018г. Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Муниципального казенного учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика», г. Краснодар (ИНН 2309071138, ОГРН 1022301433065) к Непубличному акционерному обществу «Дорожно-строительное управление № 1» г. Краснодар (ИНН 2312122368, ОГРН 1052307229479) о взыскании неустойки по муниципальному контракту в размере 2 766 006 руб. 99 коп. Руководствуясь ст. ст. 167-171 АПК РФ, Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ отклонить. Взыскать с НАО «Дорожно-строительное управление № 1» г. Краснодар (ИНН 2312122368, ОГРН 1052307229479) в пользу Муниципального казенного учреждения муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», г. Краснодар (ИНН 2309071138, ОГРН 1022301433065) сумму неустойки в размере 8 583,64 руб. за период 20.10.2017г. по 25.10.2017г. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. Взыскать с НАО «Дорожно-строительное управление № 1» г. Краснодар (ИНН 2312122368, ОГРН 1052307229479) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 114, 17 руб. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение. Судья К.Н. Кондратов Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" (подробнее)Ответчики:НАО Дорожно-строительное управление №1 (подробнее)Судьи дела:Кондратов К.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
