Решение от 15 марта 2024 г. по делу № А33-21481/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РЕШЕНИЕ

15 марта 2024 года


Дело № А33-21481/2023

Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена 07 марта 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 15 марта 2024 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «А-СТРОЙ СИБИРЬ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью «Базис-Гарант» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск

о взыскании долга, об обязании принять товар,

в отсутствии лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,



установил:

общество с ограниченной ответственностью «А-СТРОЙ СИБИРЬ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Базис-Гарант» (далее – ответчик):

а) о взыскании 2 484 774 руб. долга в виде стоимости согласованного к поставке товара по Спецификации № 2 от 13.04.2021 к договору № 4П/2020 от 11.05.2020;

б) об обязании принять товар – «Подводная Система Rockfon ACC HOLD DOWN CLIP 1 100/шт., в количестве – 43 800 шт.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 26.07.2023 возбуждено производство по делу.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

11.05.2020 между ООО «А-СТРОЙ СИБИРЬ» и ООО «Базис-Гарант» заключен договор на поставку товара № 4П/2020 (договор).

Согласно пункту 1.1 договора по настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать в собственность Покупателю товарно-материальные ценности (далее по теисту - Товар) в количестве, ассортименте, комплектности и по ценам, указанным в Спецификации(ях) (Приложение(я) к Договору), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

На основании пункта 1.2 договора Общее количество поставляемых по настоящему Договору товаров определяется в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Как следует из пункта 2.1 договора при возникновении необходимости поставки партии товаров Покупатель подает заявку Поставщику, содержащую сведения о наименовании, количестве, ассортименте, комплекте требуемых товаров, цену товаров, сроке и порядке оплаты стоимости товаров, а также сроки, адрес их поставки. Покупатель подает Поставщику заявку на поставку партии товаров путем направления на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 14 настоящего Договора.

В силу пункта 5.1 договора 1. Цена поставляемых Товаров определяется на дату получения Поставщиком заявки от Покупателя согласно действующим у Поставщика ценам и отражается в Спецификациях и соответствующих товарных документах.

Общая цена Договора определяется как сумма стоимости поставленных товаров, указанных в спецификациях к настоящему договору.

Согласно п. 5.3 договора (в редакции протокола разногласий от 11.05.2020) оплата по договору осуществляется в следующем порядке: предоплата в размере 30% от общей стоимости товара по договору перечисляется на расчетный счет поставщика в течение 7 банковских дней после подписания договора, оставшиеся 70% от общей стоимости товара по договору подлежат оплате покупателем в течение 7 банковских дней после поставки товара и подписания товарной накладной.

По соглашению сторон возможен иной порядок расчетов и иные формы оплаты, согласованные сторонами в спецификации(ях), являющейся неотъемлемой частью договора, или в дополнительном соглашении к настоящему договору (п. 5.5 договора).

Пунктом 8.2 договора установлено, что споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, стороны будут разрешать по обоюдному согласию. В ином случае защита своих прав может осуществляться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из иска в рамках Договора сторонами согласована Спецификации № 2 от 13.04.21. на поставку товара на сумму 15 379 326 рубля. Ответчик принял и частично оплатил товар на сумму 12 894 552 рубля.

В рамках Спецификации № 2 ответчик обязался принять и оплатить согласованный к поставке товар, указанный в строке 2 таблицы: Иодв. Система Rockfon АСС D HOLD DOWN CLIP 1 1007шт. в количестве 43 800 шт. на общую сумму 2 484 774 руб.

Поставка товара, согласованного сторонами, в соответствии с п. 2 таблицы Спецификации № 2 должна быть осуществлена в течение 6-7 недель с момента подписания спецификации. Указанный товар находится на складе ООО «А-СТРОЙ СИБИРЬ» с даты поставки сторонами, однако ответчик до настоящего момента не произвел оплату и не принял его.

Ответчик приступил к исполнению своих обязательств в рамках Спецификации № 2 от 13.04.2021., частично приняв и оплатив товар, что подтверждается решением суда от 02.08.2022 по делу А33-29299/2022 (вступило в законную силу).

Ответчик не принимает товар: Подв. Система Rockfon АСС D HOLD DOWN CLIP 1 100/шт. в количестве 43 800 шт. на сумму 2 484 774 руб. Этот товар, как указывает истец, заказывался специально для ответчика нет возможности его реализовать другим контрагентам истца. Товар, согласованный к поставке в Спецификации № 2 от 13.04.2021, находится на складе истца.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд с настоящим иском.

В материалы дела поступил отзыв ответчика на исковое заявление, согласно которому ответчик иск не признает, возражая против удовлетворения заявленных требований указывает, что товар не был поставлен и не подлежит оплате.

От истца в материалы дела поступили мотивированные возражения, а также обоснования исковых требований.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Правоотношения между истцом и ответчиком возникли из договоров поставки. Данные правоотношения регулируются нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В силу статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяемой к спорным правоотношениям, на покупателе лежит обязанность оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Как следует из материалов настоящего дела 11.05.2020 между ООО «А-СТРОЙ СИБИРЬ» и ООО «Базис-Гарант» заключен договор на поставку товара № 4П/2020 (договор).

Согласно пункту 1.1 договора по настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать в собственность Покупателю товарно-материальные ценности (далее по теисту - Товар) в количестве, ассортименте, комплектности и по ценам, указанным в Спецификации(ях) (Приложение(я) к Договору), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сторонами подписана спецификация № 2, согласно которой поставке подлежали следующие товары:

- плита потолочная Rockfon HYGENIC А24 600*600*20 (в упак 24 шт)

- Подв. Система Rockfon АСС D HOLD DOWN CLIP 1 100/шт

Согласно условиям спецификации №2 на сумму 15 379 326 руб.

Согласно пункту 1.1 спецификации №2 100% стоимости Товара, указанной в настоящей спецификации Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления товара на объект покупателя.

В силу пункта 2.1. спецификации №2 срок поставки

7 603,20 м2 (21 120 шт) срок поставки 6-7 недель

2.2. 8 026,56 м2 (22 296 шт) срок поставки 7-8 недель

2.3. Подвесная система Rockfon АСС D HOLD DOWN CLIP 1 срок поставки 6-7 неделе.

Также согласно подписанному протоколу разногласий к договору сторонами согласованы следующие условия:

1. Специальным заказом (далее по тексту - «Спецзаказ») для целей настоящего договора считается заказ продукции, не являющейся стандартной, изготовление которой требует индивидуальной подготовки отдельных технологических операция или всего техпроцесса в целом.

2. Стоимость Товара и сроки поставки по спецзаказу устанавливается в индивидуальном порядке, определенном Поставщиком.

3. После получение Заявки на спецзаказ Поставщик направляет Покупателю условия его выполнения . Покупатель обязан в течении 5 (пяти) дней письменно (посредством передачи сообщения по адресу электронной почты, по факсу и иным способом) подтвердить согласие с условиями выполнения заказа. Отсутствие подтверждения в течение вышеуказанного срока автоматически аннулирует заказ.

4. Размещение спецзаказа у производителя осуществляется одновременно всей партии после 100% предоплаты. Отсчет срока изготовления начинается с даты размещения заявки, но не ранее даты поступления оплаты на расчетный счет поставщика. 4. За отказ от спецзаказа Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 100% стоимости заказа.

Как следует из искового заявления, истец обращаясь в Арбитражный суд с настоящим иском указал, что согласованный сторонами к поставке товар заказывался специально для ответчика нет возможности его реализовать другим контрагентам истца.

С учетом изложенного Арбитражный суд полагает возможным применить к спорной поставке положения протокола разногласий специальном заказе.

Истцом в материалы дела представлены доказательства поставки не спорной части товара по спецификации - плита потолочная Rockfon (УПД: от 22.07.2021 на сумму 3 136 320 рублей, от 23.07.2021 на сумму 5285 рублей, от 26.07.2021 на сумму 3 992 213 рублей 40 копеек, от 26.07.2021 на сумму 8424 рубля, от 12.08.2021 на сумму 11 980 рублей 80 копеек, от 26.07.2021 на сумму 3 136 320 рублей, от 12.07.2021 на сумму 3 136 320 рублей, от 01.07.2021 на сумму 3375 рублей, от 30.06.2021 на сумму 4 346 600 рублей, от 29.06.2021 на сумму 3 908 603 рубля 16 копеек, от 25.06.2021 на сумму 15 388 рублей, от 23.06.2021 на сумму 3 891 288 рублей 36 копеек, от 18.06.2021 на сумму 2 488 333 рубля 08 копеек, от 16.06.2021 на сумму 3 136 320 рублей, от 10.06.2021 на сумму 3 976 936 рублей 56 копеек, от 07.06.2021 на сумму 54 110 рублей 40 копеек, от 07.06.2021 на сумму 3 734 529 рублей 36 копеек, от 04.06.2021 на сумму 2 876 868 3 А33-29299/2022 рублей 40 копеек, от 02.06.2021 на сумму 25 185 рублей 60 копеек, от 27.05.2021 на сумму 44 296 рублей, от 25.05.2021 на сумму 3 719 827 рублей 36 копеек, от 25.05.2021 на сумму 4 818 835 рублей 36 копеек, от 20.05.2021 на сумму 58 153 рубля 72 копейки, от 19.05.2021 на сумму 373 213 рубля, от 12.05.2021 на сумму 6 830 695 рублей 08 копеек, от 04.05.2021 на сумму 217 295 рублей 10 копеек, от 30.04.2021 на сумму 4 657 025 рублей 90 копеек, от 27.04.2021 на сумму 140 000 рублей.). Также судом отклоняется ссылка истца на решение по делу А33-29299/2022, поскольку в рамках указанного дела взыскивалась оплата за поставку иных товаров.

Также отклонению подлежат ссылки истца на пункт 5 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку как следует из условий спецификации №2 фактически оба товара надлежало поставить одновременно, оплата за указанные товары осуществлялась с отсрочкой, более того, согласно условиям заявки срок оплаты связан с датой поступления товара на объект. Поскольку спорный товар не поставлен у ответчика соответственно не возникло обязанности его оплатить, при этом приостановление поставки как ссылается истец начато истцом до истечения периода оплаты неспорого в рамках настоящего дела товара, поскольку, как ранее судом указывалось, товар фактически должен был быть поставлен частично одновременно, частично неспорный товар на неделю позже Подв. Система Rockfon.

Таким образом, не передавая товар и не уведомляя покупателя о его готовности, истец нарушал условия договора.

Доказательств поставки товара Подв. Система Rockfon в адрес ответчика в материалы дела не представлено, равным образом, отсутствуют уведомления поставщика о предстоящей поставке товара.

Согласно пункту 1 статьи 466 Гражданского кодекса Российской Федерации если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

В силу пункта 1 статьи 468 Гражданского кодекса Российской Федерации при передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Претензия исх. № 12 датирована 17.02.2023 и направлена 13.04.2023 согласно представленному в материалы дела кассовому чек АО «Почта России».

Иных уведомлений о готовности товара в материалы дела не представлено, по тексту претензии истец ссылается на согласованную дату поставки, вместе с тем, доказательств согласования даты не представлено.

Согласно условиям заявки №2 от 13.04.2021 товар спорной категории надлежало поставить в срок 6-7 недель.

Доказательств уведомления покупателя о готовности товара к поставке в указанный срок истцом не представлено

Согласно пункту 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

В силу пункта 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки" при разрешении споров, вытекающих из договора поставки, заключенного с условием его исполнения к строго определенному сроку (пункт 2 статьи 457 Кодекса), необходимо иметь в виду, что досрочная поставка товаров либо восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде или периодах допускаются по данному обязательству лишь при наличии согласия покупателя. По договорам поставки товаров к определенному сроку уведомления покупателем поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары покупателем приняты, обязательства поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.

Как следует из материалов настоящего дела, товар поставщиком не поставлен.

Также судом учитывается, что согласно пункту 3 раздела о специальном заказе после получение Заявки на спецзаказ Поставщик направляет Покупателю условия его выполнения . Покупатель обязан в течении 5 (пяти) дней письменно (посредством передачи сообщения по адресу электронной почты, по факсу и иным способом) подтвердить согласие с условиями выполнения заказа. Отсутствие подтверждения в течение вышеуказанного срока автоматически аннулирует заказ.

Подтверждение в установленном порядке не направлялось поставщику и в материалах настоящего дела отсутствует, иного истцом не доказано.

С учетом изложенных обстоятельств, дополнительно учитывая пояснения ответчика об отсутствии поставки товара в надлежащий срок и утраты покупателем заинтересованности в товаре после допущенной просрочки в его поставке приходит к выводу о необоснованности требований истца и отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Истцом при обращении в Арбитражный суд с настоящим иском истцом уплачена государственная пошлина в размере 35 424 руб. на основании платежного поручения №521 от 03.07.2023. Вместе с тем, в рамках настоящего дела истцом заявлено неимущественное требование, государственная пошлина за которое не оплачена.

На основании изложенного, с учетом результатов рассмотрения настоящего спора, с истца в доход федерального бюджета надлежит взыскать 6 000 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края



РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А-СТРОЙ СИБИРЬ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Новосибирск в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.



Судья

С.А. Красовская