Резолютивная часть решения от 24 июня 2025 г. по делу № А75-990/2025

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ул. Мира 27, <...>, тел. <***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-990/2025
25 июня 2025 г.
г. Ханты-Мансийск


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кругловой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Союзавтосфера» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 29.01.2015, адрес: 628407, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...> влд. 38) к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮВ и С» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 06.03.2003, адрес: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>) о взыскании задолженности и неустойки (пени),

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Союзавтосфера» от иска к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮВ и С» в части требования о взыскании основного долга. Производство по делу в данной части прекратить.

В остальной части исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮВ и С» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Союзавтосфера» неустойку (пени) в размере 4 367 444 руб. 60 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 436 902 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья С.А. Гавриш