СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 сентября 2021 г. по делу № А43-39472/2020

Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

59/2021-211169(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-39472/2020

г. Нижний Новгород 17 сентября 2021 года

руководствуясь статьями 104, 110, 112, 150, 167 — 171, 176, 180, 181, 182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Азимут Радиокоммуникации" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), город Самара, по первоначальному иску удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), Нижегородская область, город Ульяновск, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Азимут Радиокоммуникации" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), <...> 000 руб. 00 коп. неустойки, а также 9 540 руб. расходов по уплате госпошлины.

В остальной части отказать.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), Нижегородская область, город Ульяновск, по встречному иску удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Азимут Радиокоммуникации" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), город Самара, в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), <...> 011 руб. 53 коп. неустойки, а также 7 000 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), Нижегородская область, город Ульяновск, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Азимут Радиокоммуникации" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), <...> 988 руб. 47 коп. неустойки, а также 2 540 руб. расходов по уплате госпошлины.

Исполнительный лист выдается после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г.Владимир через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского округа, г.Нижний Новгород в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого акта, при условии, что он был предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья А.Е. Годухин