СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 мая 2019 г. по делу № А40-302588/2018

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

138_22120635

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

№ А40-302588/18-138-2547
г. Москва
07 мая 2019 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе: Судьи: Ивановой Е.В. единолично

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цечоевой Л.М. рассмотрел в судебном заседании

дело по иску Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261)

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно- строительное управление № 14» (ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473)

третье лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (119160, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ЗНАМЕНСКИЙ Б., 8, 3, , ОГРН: 1087746462616 ИНН: 7704684769)

о взыскании неустойки при участии: согласно протокола

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473) в пользу Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261) неустойку в размере 583 134 (пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать четыре) руб. 69 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3794 (три тысячи семьсот девяносто четыре) руб. 57 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Е.В. Иванова