СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 9 декабря 2019 г. по делу № А55-24274/2019

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

4/2019-311349(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

09 декабря 2019 года Дело № А55-24274/2019

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Агафонова В.В.

при ведении протокола судебного заседания до перерыва - помощником судьи Леонтьевой Н.А. после перерыва - помощником судьи Носовой Е.А.

рассмотрев в судебном заседании 03-09 декабря 2019 года дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1

к Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" о признании договоров строительного подряда расторгнутыми и взыскании 599 298 руб. 38 коп. задолженности,

и по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2"

к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 16 892 750 руб. неустойки

при участии в заседании от истца - ФИО1 лично (паспорт), ФИО2 по доверенности от 22.05.2018,

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 17.04.2019, ФИО4 по доверенности от 13.09.2019,

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Признать договор строительного подряда № 56.1э.516/18дм от 19 декабря 2018 года, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 расторгнутым с 01 июля 2019 года.

Признать договор строительного подряда № 56.1э.517/18дм от 19 декабря 2018 года, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 расторгнутым с 01 июля 2019 года.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 74 577 руб. 17 коп. задолженности по договору строительного подряда № 56.1э.517/18дм от 19 декабря 2018 года, а также 13 865 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в иске Индивидуального предпринимателя ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" отказать.

В удовлетворении встречного иска Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / В.В. Агафонов