Решение от 24 января 2017 г. по делу № 2-67/2017

Дело № 2 - 67/2017


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

24 января 2017 года город Ижевск

Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района г. Ижевска Удмуртской Республики Коннова А.Б., при секретаре Садиковой В.Ф.,

с участием истца ФИО3 <ФИО1>,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 <ФИО1> к индивидуальному предпринимателю ФИО4 <ФИО2> о расторжении договора подряда, взыскании предоплаты по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда,

выслушав истца, изучив и исследовав материалы дела,

в соответствии со ст.ст. 309, 310, 405, 702, 703, 708, 709, 715, 151 ГК РФ, Закона РФ от 7.02.1992 г. N2300-1 "О защите прав потребителей", ст.ст.56, 167, 103 ГПК РФ,

руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, мировой судья

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО3 <ФИО1> к индивидуальному предпринимателю ФИО4 <ФИО2> о взыскании предоплаты по договору подряда - удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда от 26 мая 2016 года, заключённый между индивидуальным предпринимателем ФИО4 <ФИО2> и ФИО3 <ДАТА>.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4<ФИО> в пользу ФИО3 <ФИО1> сумму предоплаты по договору подряда от 26 мая 2016 г. в размере 5 000 руб. 00 коп., неустойку в размере 5 000 руб. 00 коп., компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб. 00 коп., штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в размере 5 500 руб. 00 коп.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4<ФИО> в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 700 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Ленинский районный суд г. Ижевска через мирового судью судебного участка № 2 Ленинского района г. Ижевска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть подано: в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Мотивированное решение суда составляется мировым судьей в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, в течение 5 дней со дня поступления такого заявления.

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2017 года.

Мировой судья А.Б. Коннова