Решение № 2-3859/2025 2-3859/2025~М-3157/2025 М-3157/2025 от 19 августа 2025 г. по делу № 2-3859/2025

04RS0018-01-2025-004712-88


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 августа 2025 г. г. Улан-Удэ

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Болотовой Ж.Т., при секретаре Сынгелове Ю-Д.Л,, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3859/2025 по исковому заявлению ФИО1 к ПАО "Россети Сибирь" о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь в суд, истец просил обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.0300.13.24 от 11.01.2024 г., осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: Республика Бурятия, <адрес>, в срок не позднее одного месяца со дня вступления решения в законную силу; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 11.01.2024 № 20.0300.13.24 за период с 12.07.2024 по 23.07.2025 г. в размере 5263,98 руб.; неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 11.01.2024 ; 20.0300.13.24 за период с 24.07.2025 по день фактического исполнения решения суда; компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., штраф на основании Закона «О защите прав потребителей» в размере 50 % от суммы, присужденной судом.

В ходе судебного разбирательства истцом уточнены требования, согласно которым 07.08.2025 г. ответчиком осуществлено технологическое присоединение к электросетям, в связи с чем просит взыскать с ответчика неустойку за период с 12.07.2024 по 06.08.2025 г. в размере 5445,02 руб.; компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Исковые требования мотивированы тем, что 11.01.2024 г. между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор № 20.0300.13.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий составляет 6 месяцев со дня заключения договора до 11.07.2024 г. Однако со стороны сетевой организации обязательства по договору были исполнены лишь 07.08.2025 г., в связи с чем, в соответствии с п.17 Договора просит взыскать неустойку в размере 0,25 % за каждый день просрочки в размере за период с 12.07.2024 по 06.08.2025 г. в размере 5445,02 руб.; компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 не явилась, направила отзыв, в котором, указала на дефицит источника финансирования технологического присоединения заявителей льготной категории. Просила снизить размер неустойки, компенсации морального вреда, указывая на то, что вина ответчика в нарушении сроков исполнения обязательств по договору ТП отсутствует.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения предусмотрен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 названных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил присоединения).

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

При этом из подпункта "б" пункта 25 и подпункта "б" пункта 25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

Таким образом, в силу приведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Установлено, что 11.01.2024 г. между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор № 20.0300.13.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность, ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город <адрес>

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора, п.13 технических условий №8000584787).

Неотъемлемой частью договора являются технические условия № 8000529804 для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибири» - «Бурятэнерго».

Согласно п. 6 договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройства заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно банковской справке, оплата истцом произведена 11.01.2024 г. в сумме 5570,35 руб.

В свою очередь, ПАО «Россети Сибирь» в установленные договором сроки не исполнило принятые обязательства.

Так, из пояснений сторон следует, что технологическое присоединение к электросетям произведено лишь 07.08.2025 г.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Как установлено пунктом 1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п.17 Договора предусмотрена неустойка в размере 0,25 % от общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Таким образом, неустойка, подлежащая взысканию, за период с 12.07.2024 по 06.08.2025 г. составляет 5445,02 руб. (5570,35х0,25% х 391). При этом суд не может принять во внимание расчеты ответчика в сумме 5082,94 руб., исчисленной за год просрочки в соответствии с п.17 договора, поскольку указанное условие, установленное данным пунктом, ущемляют права истца. Это условие, не основанное на законе, не может считаться действительным, является ничтожным независимо от его признания таковым.

Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона и иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии со ст. 180 ГК РФ, недействительность части сделки не влечёт недействительности прочих её частей.

В силу п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей» сумма взысканной неустойки не может превышать цену договора. В данном случае сумма неустойки в размере 5445,02 руб. не превышает цену договора в размере 5570,35 руб.

Вместе с тем, ответчик ходатайствует о снижении размера неустойки.

С учетом положений ч.1 ст.333 ГК РФ, учитывая, что неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности, носит компенсационный характер, поэтому, не может служить источником обогащения лица, требующего ее уплату, суд находит возможным снизить размер заявленной в иске неустойки до 2000 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку установлено нарушение ответчиком прав ФИО1, как потребителя, суд считает подлежащими удовлетворению требование о взыскании компенсации морального вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика, характер и степень нравственных страданий истца, принцип разумности и считает необходимым взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 в счет компенсации морального вреда в размере 1000 руб.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом изложенного, суд полагает, что сумма подлежащего взысканию штрафа составляет 1500 рублей и подлежит взысканию с ответчика.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 4000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Сибири» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) неустойку в размере 2000 руб., компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф в размере 1500 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Сибири» (ИНН <***>) в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» государственную пошлину в размере 4000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Болотова Ж.Т.

Мотивированное решение изготовлено 03.09.2025