Решение № 2-2518/2017 2-2518/2017 ~ М-3166/2017 М-3166/2017 от 26 декабря 2017 г. по делу № 2-2518/2017

Дело №2-2518/17

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27декабря 2017 года г. Геленджик

Геленджикский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего - судьи Шуткиной О.В.,

при секретаре – Рыкун С.А.,

с участием представителя истца – ФИО1, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» в лице филиала АО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт» к ФИО2 о взыскании задолженности,

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» в лице филиала АО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт» обратилось в суд с иском к ФИО2 о взыскании задолженности по договору на технологическое присоединение к электрической сети (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) от ДД.ММ.ГГГГ № в пользу АО «НЭСК-электросети» в сумме 239 191 рубль 18 копеек, неустойки в размере 838 062 рубля 11 копеек, расходов по оплате государственной пошлины в сумму 11 989 рублей 65 копеек.

В обоснование требований указав, что истец и ответчик заключили договор на технологическое присоединение к электрической сети (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) от ДД.ММ.ГГГГ №.

В рамках договора на технологическое присоединение ОАО «НЭСК- электросети» - Сетевая организация, приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (ЭПУ), расположенные на земельном участке, находящимся по адресу: <адрес>, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 32 КВт; категория надежности III класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

ФИО2, принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора на технологическое присоединение в сумме 398 651 рубль 97 копеек, в том числе НДС 18%.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил, что послужило поводом для обращения в суд с данным иском.

В судебном заседании представитель истца на основании доверенности ФИО1 требования поддержала с учетом уточнений, просила взыскать с ответчика задолженность по договору в размере 398 651 рубль 97 копеек, а также неустойку в размере 772 428 рублей, против вынесения заочного решения суда не возражала.

Ответчик ФИО2 надлежащим образом уведомленный о дате, времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился, в связи с чем, с учетом мнения истца, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает, что иск заявлен обоснованно и подлежит удовлетворению.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами гражданского дела, ДД.ММ.ГГГГ Открытое акционерное общество «НЭСК-электросети» и ФИО2 заключили договор на технологическое присоединение к электрической сети (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) №.

В рамках договора на технологическое присоединение ОАО «НЭСК- электросети» - Сетевая организация, приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (ЭПУ), расположенные на земельном участке, находящимся по адресу: <адрес>, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 32 КВт; категория надежности III класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Ответчик ФИО2 принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора на технологическое присоединение в сумме 398 651 рубль 97 копек в том числе НДС 18%.

В соответствии с п.1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации договор является добровольно принятым обязательством.

Согласно п.1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электирческой энергии осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно абзаца 13 пункта 1 указанной статьи плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно пункту 3 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующую услугу не допускается.

Технологическое присоединение (далее - ТП) осуществляется в порядке, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее-Правила).

Согласно пункту 3 Правил ТП АО «НЭСК-электросети» (сетевая организация) обязано выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения Правил ТП и наличия технической возможности ТП.

Названные правила регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение) и определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор технологического присоединения).

В силу пункта 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за включением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технологические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 и 14 настоящих Правил), с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки по форме согласно приложению N 9 (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки);ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). При этом для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета в эксплуатацию указанных в настоящем пункте субъектов розничных рынков в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и должна возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных способов определения объемов безучетного потребления электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих устройств. В нарушение указанных норм ответчик не исполнил обязательства принятые в рамках Договора, и утвержденные п. 1.1, 3.1.1, 5.1, 5.2.Согласно условиям договора на технологическое присоединение, утвержденным п.5.2 сумма договора, указанная в п.5.1, перечисляется ответчиком - Заявителем на расчетный счет или оплачивается Заявителем наличными денежными средствами в кассу Сетевой организации на основании счета на оплату, выставляемого Сетевой организацией, в следующем порядке:- 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 39 865 рублей 02 копейки, уплачиваются Заявителем в течение 15 дней со дня заключения, договора т.е. до 14 июня 2012 года.- 30% платы за технологическое присоединение, что составляет 119 595 рублей 59 копеек, уплачиваются Заявителем в течение 60 дней со дня заключения, договора т.е. до 29 июля 2012 года.- 20% платы за технологическое присоединение, что составляет 79 730 рублей 39 копеек, уплачиваются Заявителем в течение 180 дней со дня заключения договора, т.е. до 29 ноября 2012 года.- 30% платы за технологическое присоединение, что составляет 119 595 рублей 59 копеек, уплачиваются Заявителем в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении Заявителем технических условий-ТУ (являющихся неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение), акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разганичении эксплуатационной ответственности сторон;- 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 39 865 рублей 02 копейки, уплачиваются Заявителем в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Согласно ч.1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 6.3. договора на технологическое присоединение предусмотрено, что в случае, если одна из сторон настоящего договора нарушает установленные законодательством РФ, договором или ТУ сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающего устройства, указанная сторона выплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора, и размера платы за технологическое присоединение.

Согласно расчету, предоставленному истцом и не оспоренному ответчиком, сумма неустойки составляет 772 428 рублей = 0,014+0,08 *1 730*398 651,97 (0,014 - произведение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации; 0,08 - ставка рефинансирования ЦБ РФ в размере 8% годовых (Указание от 23.12.2011 №2758-У О размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации); 1 730 - количество дней просрочки, рассчитанные с 13 июня 2012 года до 13 сентября 2017 года; 398 651 рубль 97 копеек - общая сумма платы за технологическое присоединение по Договору).

Ответчик возражений против расчета суммы долга не представил.

В силу п. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком, в нарушение ст.ст. 56, 59, 60 ГПК РФ, не представлено допустимых доказательств, опровергающих доводы и требования истца.

При таких обстоятельствах, заявленные Акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» в лице филиала АО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт» к ФИО2 требования, подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В связи с изложенным, с ответчика подлежит взысканию уплаченная государственная пошлина в пользу истца в размере 11 989 рублей 65 копеек.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 235, 237 ГПК РФ, суд -

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» в лице филиала АО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт» – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу АО «НЭСК-электросети» задолженность по договору на технологическое присоединение к электрической сети (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) от ДД.ММ.ГГГГ № в пользу АО «НЭСК-электросети» в сумме 398 651 (триста девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 97 (девяносто семь) копеек.

Взыскать с ФИО2 в пользу АО «НЭСК-электросети» неустойку в размере 772 428 (семьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу АО «НЭСК-электросети» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 989 (одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 65 копеек.

Ответчик вправе подать в Геленджикский городской суд заявление об отмене данного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене данного решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: