Решение № 2-10636/2024 2-2376/2025 2-2376/2025(2-10636/2024;)~М-8362/2024 М-8362/2024 от 6 августа 2025 г. по делу № 2-10636/2024

Дело № 2-2376/2025

УИД № 23RS0047-01-2024-011714-43


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар 07 августа 2025 года

Советский районный суд г. Краcнодара в составе:

судьи Кантимира И.Н.,

при секретаре Черкашиной И.В.

представителя ответчика АО «Краснодаргоргаз» – ФИО1 (доверенность № Д/2024/89 от 21.08.2024 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к исполнению обязательства в натуре,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз», в котором просит обязать АО «Краснодаргоргаз» в течение 15 дней с момента вступления судебного решения в законную силу осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, к сети газораспределения принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения жилого дома, общей площадью 170,8 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО2 неустойку в размере 67 592,20 рубля; установить АО «Краснодаргоргаз» судебную неустойку, за неисполнение судебного решения, в размере 2 000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения.

Требования истца мотивированы тем, что 05.09.2022 года между ней и АО «Краснодаргоргаз» был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № 143063- Т.П.(с), согласно п. 1.1. которого исполнитель (ответчик) обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, к сети газораспределения принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения. Предусмотренная п.п. 12, 13 Договора (в редакции п. 3 дополнительного соглашения к договору от 09.01.2023 года) предварительная плата в размере 43 386,80 рублей была внесена ею своевременно и полном объеме. Окончательный расчет в виде платежа в размере 24 205,40 рублей был осуществлен 11.03.2024 года. Ранее оплату произвести не представлялось возможным по причине отсутствия соответствующего расчета остаточной суммы со стороны ответчика. Согласно п. 3 договора (в редакции п. 3 дополнительного соглашения к договору от 09.01.2023 года) исполнитель обязуется выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа в срок до 31.07.2023 года. По состоянию на 10.08.2023 года обязательства АО «Краснодаргоргаз» по договору не были исполнены, в связи с чем ответчику была направлена претензия, в которой она установила новый срок для исполнения договорного обязательства - до 10.09.2023 года. Впоследствии, по просьбе ответчика, она продлила срок выполнения работ по договору до 17.09.2023 года. Однако, на момент обращения в суд с исковым заявлением, работы по договору ответчиком не выполнены.

Истец ФИО2 в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Представитель ответчика АО «Краснодаргоргаз» – ФИО1, в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, пояснив, что согласно акту № 143063-Т.П.(т) от 16.06.2025 года о подключении (технологическом присоединении), содержащем информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, заявитель к оказанию услуг исполнителя не имеет. Таким образом, требования истца незаконны и не подлежат удовлетворению.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя ответчика, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что 05.09.2022 года между ФИО2 и АО «Краснодаргоргаз» (исполнитель) был заключен договор № 143063-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации объекта заявителя, расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В ходе выполнения мероприятий в рамках договора № 143063-Т.П.(т), заключенного между ФИО2, Обществом и Единым оператором газификации или региональным оператором газификации, Обществом были подготовлены и выданы технические условия от 22.07.2022 года № ТУ (Д)/1002-09/2022/3407 (далее - технические условия).

Истец в своих исковых требованиях просит обязать АО «Краснодаргоргаз» выполнить работы по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства в течение 15 дней с даты вступления решения в законную силу.

Однако, необходимо отметить, что газификация является сложным и поэтапным процессом, при котором для осуществления фактического присоединения объекта капитального строительства к сети газораспределения, необходимо совершить большой перечень работ, а именно:

работы по проектированию сети газораспределения;

работы по проектированию сети газопотребления;

согласование проекта сети газораспределения в службах города;

осуществление строительно-монтажных работ по созданию сети до границы земельного участка, а также от границы земельного участка до газоиспользующего оборудования;

передача исполнительно-технической документации сети газораспределения для согласования в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

заключение договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования Заказчика;

получение информации от Заказчика о заключенном договоре поставки природного газа;

осуществление фактической врезки объекта капитального строительства к сети газораспределения.

На сегодняшний строительно-монтажные работы внутри земельного участка выполнены в полном объеме.

Строительно-монтажные работы вне земельного участка выполнены, но находятся на стадии приемки. После проведения приемки исполнительно-техническая документация сети газораспределения будет направлена для согласования в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

После согласования будет осуществлена фактическая врезка.

В соответствии с договором о технологическом присоединении заявитель принял на себя обязательства по выполнению перечня мероприятий (в том числе технических) по подключению.

11.03.2024 года в адрес Общества поступило заявление о строительной готовности на жилое помещение по договору 143063-Т.П.(т), в котором указывалось, что заявитель подготовил объект капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

Таким образом, выполнение технических условий и условий договора исполнителем выполнение мероприятий по технологическому присоединению не завершается, соблюдение сроков технологического присоединения со стороны исполнителя находится в зависимости от выполнения технических условий со стороны заявителя.

С учетом изложенного, технологическое присоединение является последовательным и поэтапным процессом, который может быть окончен исполнителем только после надлежащего исполнения встречных обязательств самого заявителя. =

Готовность объекта капитального строительства к подключению и создание сети газопотребления должны быть подтверждены документально.

Из вышеизложенного следует, что соблюдение сроков исполнителем завит от исполнения условий договора заявителем, так как договор является обоюдным и требующим встречного исполнения

Согласно акту № 143063-Т.П.(т) от 16.06.2025 года о подключении (технологическом присоединении), содержащем информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, заявитель к оказанию услуг исполнителя не имеет.

Согласно дополнительному соглашению от 15.06.2025 года по договору № 143063-Т.П.(т) от 05.09.2022 года срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) был продлен до 30.06.2025 года.

Пунктом 4 дополнительного соглашения установлено, что стороны распространяют действие настоящего соглашения с момента заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения № 143063-Т.П.(т) от 05.09.2022 года.

Из вышеизложенного следует, что срок выполнения мероприятий по договору № 143063-Т.П.(т) от 05.09.2022 года не нарушен, соответственно требования истца не подлежат удовлетворению.

Учитывая, что истцу отказано в удовлетворении основного требования, то производные требования о взыскании неустойки также удовлетворению не подлежат.

На основании ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств

На основании ст. ст. 421, 422 ГК РФ и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к исполнению обязательства в натуре – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Советский районный суд г. Краснодара в течение месяца.

Судья Советского

районного суда г. Краснодара И.Н. Кантимир

Мотивированное решение изготовлено 15 августа 2025 года.

Судья Советского

районного суда г. Краснодара И.Н. Кантимир