Решение № 2-4514/2017 2-4514/2017~М-3661/2017 М-3661/2017 от 10 июля 2017 г. по делу № 2-4514/2017

Дело № 2-4514/2017

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 июля 2017 года г. Казань

Советский районный суд города Казани в составе

председательствующего судьи Ф.Р. Шафигуллина,

при секретаре судебного заседания М.З. Мукатдесовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью "РЕАЛВИН" о возврате уплаченных денежных средств, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РЕАЛВИН" о возврате уплаченных денежных средств, неустойки.

В обоснование исковых требований указано, что 21 марта 2017 г. был заключен договор подряда № 17-005 с ООО "РЕАЛВИН" на ремонт квартиры, расположенной по адресу: <адрес изъят>.

В соответствии с п. 2.2 договора ответчик обязался выполнить ремонт, в срок с 23 марта 2017 года по 23 апреля 2017 года. Стоимость работ была определена в размере 100 000 рублей.

Истцом было оплачено 174 547 рублей за работы и материалы.

Однако, ответчиком в нарушение условий договора, услуги выполнены не в полном объеме.

Согласно расчету, представленного истцом, стоимость невыполненных работ и оплаченных материалов составляет 96000 рублей.

На основании изложенного, истец просит взыскать 96000 рублей- стоимость невыполненных работ и оплаченных материалов, неустойку.

В судебном заседании истец исковые требования уточнил и окончательно просил взыскать с ответчика 90 940 рублей - стоимость невыполненных работ и оплаченных материалов, неустойку в размере 2209 рублей 84 копейки.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен неоднократно надлежащим образом по известному месту регистрации, причину неявки суду не сообщил. Судебная корреспонденция, направленная по всем известным адресам, вернулась за истечением срока хранения.

Применительно к п. 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России N 234 от 31.07.2014 года, и ч. 2 ст. 117 ГПК РФ отказ в получении почтовой корреспонденции, о чем свидетельствует ее возврат по истечении срока хранения, следует считать надлежащим извещением о слушании дела.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

В соответствии с п.1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод закреплено право каждого на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. С учетом требований указанной нормы, а так же п.3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах судопроизводство по…гражданским делам должно осуществляться без неоправданной задержки, в сроки, позволяющие оптимально обеспечить право граждан на судебную защиту.

При таких обстоятельствах, на основании ч.4 ст.167 ГПК РФ, судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, надлежаще извещенного о месте и времени судебного заседания. Ответчик не сообщил суду о причинах своей неявки в суд, доказательств уважительности причин не явки не предоставлено. Вышеперечисленные действия ответчика судья расценивает как волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своих прав на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела на основе принципа состязательности и равноправия сторон, установленного ст.12 ГПК РФ.

Никаких возражений на исковые требования ответчиком не предоставлено. Ходатайство об отложении дела или его рассмотрении в отсутствие ответчика в суд не поступало.

Истец согласен на рассмотрение дела в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

В силу ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (ч.1 ст.703 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Согласно ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В соответствии со ст. 733 ГК РФ если работа по договору бытового подряда выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы.

В силу ст.739 ГК РФ, в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503-505 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 503 ГК РФ покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать:

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

соразмерного уменьшения покупной цены;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения расходов на устранение недостатков товара.

Согласно п. 4 ст. 503 ГК РФ вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 67. Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации «1. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы».

В судебном заседании установлено, что 21 марта 2017 г. ФИО2 был заключен договор подряда № 17-005 с ООО "РЕАЛВИН" на ремонт квартиры, расположенной по адресу: <адрес изъят>

В соответствии с п. 2.2 договора ответчик обязался выполнить ремонт, в срок с 23 марта 2017 года по 23 апреля 2017 года. Стоимость работ без учета стоимости материалов была определена в размере 100 000 рублей.

Согласно ведомости о стоимости строительных работ - приложение №1 к договору №17 – 005 от 21 марта 2017 года, подписанной сторонами, цена работы составляет 100 000 рублей.

Из представленного истцом акта № 1 на дополнительные работы от 12 апреля 2017 года усматривается, что стоимость выявленных дополнительных работ составила 9 800 рублей.

Истцом всего было оплачено 174 547 рублей за работы и материалы (70000 рублей за работы + 9800 рублей дополнительные работы + 94 747 рублей материалы), что подтверждается квитанциями ООО «РЕЛАВИН» к приходным кассовым ордерам на сумму 158 600 рублей, а также справкой о состоянии вклада ФИО1, в соответствии с которой 14 апреля 2017 года со счета истца списано 15 947 рублей (из которых со слов истца 9 800 рублей в счет оплаты работ, 6147 рублей за половую плитку). Из представленных истцом документов следует, что работы выполнялись из материала подрядчика, оплаченного заказчиком.

Однако, ответчиком в нарушение условий договора, услуги выполнены не в полном объеме.

Истцом представлен следующий перечень исполненных и не исполненных услуг.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Возражений относительно вышеуказанного перечня выполненных и не выполненных работ и оплаченного материала, ответчиком не предоставлено.

Таким образом, величина невыполненных работ и оплаченного материала составила 90 940 рублей.

Данный расчет ответчиком не оспорен.

Учитывая вышеизложенное, суд находит исковые требования, в части взыскания стоимости невыполненных работ и оплаченного материала, предъявленные к ответчику, подлежащими удовлетворению в размере 90 940 рублей, в соответствии с расчетом, представленным истцом и не оспоренным ответчиком.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Согласно п. 6.3 договора №17-005 от 21 марта 2017 года, заключенного между истцом и ответчиком, в случае нарушения сроков выполнения работы, исполнитель уплачивает штрафные санкции в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости незаконченных работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от сметной стоимости Договора.

В пользу истца подлежит также взысканию неустойка за период с 24 апреля 2017 года по 11 июля 2017 года в размере 2209 рублей 84 копейки, исходя из расчета, представленного истцом и не оспоренного ответчиком.

Государственная пошлина при подаче иска в суд истцом не оплачивалась.

Согласно статье 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, в силу положений пункта 4 части 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2 994 рублей 50 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 56, 173, 194, 198, 235 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью "РЕАЛВИН" о возврате уплаченных денежных средств, неустойки – удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РЕАЛВИН" в пользу ФИО1 90 940 (девяносто тысяч девятьсот сорок) рублей – сумму по невыполнению работ и оплаченного материала, неустойку в размере 2 209 (две тысяч двести девять) рублей 84 копейки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РЕАЛВИН» в доход муниципального образования г. Казани государственную пошлину в размере 2 994 (две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано - в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: Ф.Р. Шафигуллин