Решение № 2-799/2025 2-799/2025~М-138/2025 М-138/2025 от 20 февраля 2025 г. по делу № 2-799/2025

Дело № 2-799/2025

УИД 59RS0011-01-2025-000258-30


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Березники 20 февраля 2025 года

Березниковский городской суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Жужговой А.И.,

при секретаре судебного заседания. ФИО1,

с участием представителя истца Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в лице ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края» ФИО2, действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Березники Пермского края гражданское дело по исковому заявлению ГКУ ПК "Управление лесничествами Пермского края "Березниковское лесничество" к ФИО3 о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений,

установил:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в лице ГКУ Пермского края «Управление лесничествами Пермского края» обратились в суд с иском к ФИО3 о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений. В обоснование иска указано, что 28.09.2017 между Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и ФИО3 заключен договор №-№ купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, согласно которому Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в соответствии с п.3 ст.77 Лесного кодекса РФ продало лесные насаждения, заснимающие площадь 0,8 га, расположенное на территории: ....., а ФИО3 купила данные лесные насаждения для строительства жилого дома и надворных построек. 10.08.2022 в адрес ФИО3 было направлено извещение № о дате проведения проверки целевого использования заготовленной деловой ликвидной древесины по договору купли-продажи лесных насаждений. ФИО3 на проверку не явилась, не направила уполномоченного представителя, не представила объяснение по поводу использования полученной деловой ликвидной древесины. 14.09.2022 в отсутствии ФИО3 была проведена проверка. В ходе проверки установлено следующее: на момент проверки целевого использования деловой ликвидной древесины, полученной для строительства дома и надворных построек, расположенных по адресу: ....., рабочей группой установлено, что на территории земельного участка имеется железобетонный фундамент, в целом участок заброшен, строительство не ведется, пиломатериалы на участке отсутствуют. Согласно Выписке из ЕГРН с мая 2022 года собственником участка является иное лицо. Размер неустойки, подлежащей взысканию с ФИО3 составил ..... руб. 10.02.2022 г. в адрес ответчика была направлена претензия № с предложением добровольно оплатить неустойку в месячный срок. Ответ на претензию не получен, неустойка до настоящего времени не оплачена. Ссылаясь на нормы права Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в лице ГКУ Пермского края «Управление лесничествами Пермского края» просят взыскать с ФИО3 неустойку в сумме 235 920 руб.

Представитель истца Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в лице ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края» ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебном заседании указал, что ФИО3 неустойка оплачена в полном объеме.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явилась, о времени, месте и дате рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

В силу ч. 4 ст. 30 ЛК РФ граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

В соответствии с ч. 1 ст. 75 ЛК РФ по договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется продажа лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

На основании ч. 3 ст. 75 ЛК РФ к договору купли-продажи лесных насаждений применяются положения о договорах купли-продажи, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), если иное не установлено ЛК РФ. Как следует из ч. 3 ст. 77 ЛК РФ, граждане заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом в силу ч. 5 ст. 75 ЛК РФ срок действия договора купли-продажи лесных насаждений не может превышать один год. Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации (ч. 5 ст. 30 ЛК РФ).

На территории Пермского края действует Закон Пермского края от 30 июля 2007 N 80-ПК "Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края", в соответствии со ст. 3 которого граждане заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в порядке, устанавливаемом Правительством Пермского края. При этом договор купли-продажи лесных насаждений должен содержать условие, предусматривающее ответственность за нецелевое использование заготовленной древесины.

Частью 1 ст. 9 названного Закона Пермского края установлен норматив заготовки гражданами древесины собственных нужд:

для строительства индивидуального жилого дома (в деревянном исполнении) - до 100 куб. м деловой древесины по хвойному хозяйству один раз на семью (одиноко проживающего гражданина);

для строительства надворных построек (в деревянном исполнении) - до 50 куб. м деловой древесины по хвойному хозяйству один раз на семью (одиноко проживающего гражданина);

для капитального ремонта, реконструкции индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов в деревянном исполнении - до 30 куб. м деловой древесины по хвойному хозяйству один раз в 15 лет на каждую квартиру;

для капитального ремонта, реконструкции надворных построек - до 20 куб. м деловой древесины один раз в 10 лет;

для текущего ремонта жилого дома и надворных построек - до 10 куб. м деловой древесины один раз в 5 лет;

для отопления жилого дома и надворных построек - до 20 куб. м древесины, преимущественно по лиственному хозяйству, на домовладение ежегодно. Норматив заготовки гражданами древесины для нужд отопления жилого дома и надворных построек увеличивается на 50% в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

для отопления и ремонта построек на садовом участке - до 5 куб. м древесины, преимущественно по лиственному хозяйству, на участок ежегодно.

Процедура заключения договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд на территории Пермского края определена Порядком заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 23 апреля 2012 N 229-п (далее - Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений).

В соответствии с п. 12 Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений договор купли-продажи заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Пунктом 5.1.1 Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений предусмотрено, что для строительства, реконструкции жилого дома заявитель одновременно с заявлением представляет в уполномоченный орган разрешение на строительство (выдается органом местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения земельного участка)

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Из материалов дела следует, что 26.02.20216 ФИО3 обратилась в ГКУ «Березниковское лесничество» о заключении с ней договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (л.д.22).

28.09.2017 между Министерством природных ресурсов лесного хозяйства экологии Пермского края и ФИО3 заключен договор купли продажи лесных насаждений № (л.д.25-29).

Согласно п. 1 Договора продавец обязуется передать лесные насаждения, расположенные на землях, находящихся в федеральной собственности в собственность покупателю для заготовки древесины в соответствии со ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации с целью использования: строительство жилого дома – 100 м.куб., отопление жилого дома и надворных построек – 7 м.куб.,, строительство надворных построек – 50 м.куб., а покупатель обязуется принять лесные насаждения и внести за них плату в размере ..... руб. (п.п. 1, 11 Договора).

Местоположение лесных насаждений: ..... (п. 2 Договора).

В соответствии с подпунктом "и" пункта 17 договора за отчуждение или передачу другому лицу древесины, заготовленной для собственных нужд, а также в случае препятствия осуществлению продавцом учета древесины, заготовленной на основании настоящего договора предусмотрена 10-кратная стоимость заготовленной древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема древесины лесных насаждений, установленным в соответствии с частью 4 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные насаждения переданы ФИО3 по акту от 28.09.2017. (л.д. 28обр).

Согласно разрешению на строительство № от 10.02.2016 выданному Администрацией Усольского муниципального район, ФИО3 разрешено строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ..... (л.д. 23-24).

08.09.2022 ФИО3 вручено извещение о проведении проверки целевого использования древесины 14.09.2022 (л.д.17-21).

14.09.2022 рабочей группой в составе: главного специалиста охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и природопользования администрации города Березники ФИО4, инженера по лесопользованию Березниковского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» ФИО5, главного лесничего Березниковского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» ФИО6 составлен акт проверки целевого использования древесины, заготавливаемой гражданами для строительства (ремонта или реконструкции) жилых домов, хозяйственных построек и сооружений, в соответствии с которым установлено, что на момент проверки целевого использования деловой ликвидной древесины, полученной для строительства жилого дома, расположенного по адресу: ....., на территории земельного участка имеется железобетонный фундамент, в целом участок заброшен, строительство не ведется, пиломатериалы на участке отсутствуют (л.д. 14-16). Каких-либо документов, подтверждающих целевое использование древесины не предоставлено.

Кроме того, из Выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 30.01.2025 следует, что земельный участок по адресу: ....., принадлежит ФИО7

30.07.2024 истцом в адрес ответчика направлена претензия с предложением добровольно оплатить неустойку в месячный срок, которая оставлена без ответа (л.д.6-8).

В ходе судебного заседания установлен факт вырубки лесных насаждений.

Принимая во внимание, что лесные насаждения предоставлены ФИО3 в целях строительства жилого дома, ответчик древесину вырубила, однако к строительству не приступала, проверка целевого использования древесины, полученной ФИО3 для собственных нужд по договору купли-продажи лесных насаждений от 28.09.2017, с целью строительства жилого дома и надворных построек истцом проведена, а также тот факт, что ответчиком не представлено доказательств использования заготовленной древесины по целевому назначению, предусмотренному условиями договоров купли-продажи, суд приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию неустойка.

Вместе с тем, в ходе рассмотрении дела установлено, что ФИО3 в полном объеме оплатила неустойку в размере ..... руб., что подтверждается платежным поручением № от 13.02.2025.

При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчиком ФИО3 размер задолженности перед истцом погашен в полном объеме, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в лице Государственного казенного учреждения Пермского края «Управление лесничествами Пермского края» (ИНН №) к ФИО3 (СНИЛС № о взыскании неустойки в размере 235 920 рублей, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Березниковский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 21.02.2025.

Судья /подпись/ Жужгова А.И.

Копия верна: Судья -