Решение № 2-1786/2019 2-1786/2019~М-1661/2019 М-1661/2019 от 11 ноября 2019 г. по делу № 2-1786/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 ноября 2019 года г. Павловский Посад

Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьиКомиссаровой Г.С., при секретаре судебного заседания Березовской А.А., с участием ФИО1, представителя ответчика ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1786/2019

по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, компенсации морального вреда, штрафа,-

установил:

ФИО1 обратился с иском к ООО «Апрелевка С2» в котором просит суд:

взыскать с ООО «Апрелевка С2» его пользу неустойку за период времени с 07.06.2019 по 06.09.2019 года в размере 90 821 рублей 23 коп, компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, штрафв пользу потребителя, почтовые расходы в размере 217 рубля 24 копейки, с перечислением на представленные им реквизиты.

Истец ФИО1, извещался, в суд не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель ответчика ООО «Апрелевка С2в суд явилась, против удовлетворения иска возражала, ссылаясь на объективные причины нарушения сроков сдачи объектастроительтсва, просила снизить неустойку на основании ст. 333 ГК РФ, в иске отказать.

Проверив материалы дела, изучив позицию сторон, суд приходит к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания иска или на возражения против иска.

Из материалов дела следует, что 24.02.2016 года междуСлышовым К.В. (дольщик) и ООО «Апрелевка С2» (застройщик) был заключен договор участия в долевом строительстве № 1.17/57-ДЗ (Приложение № 5). Согласно данному договору застройщик обязуется построить (создать) Многоквартирный дом с инженерными сетями, коммуникациями, объектами инфраструктуры и благоустройством прилегающей к Дому территории согласно проектной документации по строительному адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а тот в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства.

Согласно п. 1.1 Договора объектом долевого строительства является жилое помещение (квартира), изолированное, предназначенное для проживания, состоящее из одной комнаты, расположенное в многоквартирном доме № 17 в секции Г2 на 3 этаже со строительным условным номером 57. Стоимость по договору составляет 1 999 000 рублей, которая была оплачена истцом в полном объеме 18.03.2016г. по платежным реквизитам, указанным в договоре. Копию чек ордера оплаты прилагаю (Приложение № 6). Согласно п. 2.3, п. 2.4 Договора застройщик передает квартиру по акту приема-передачи в срок до 31.03.2018г.

В указанный Договором срок на объект долевого строительства застройщиком не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, квартира по акту-приема передачи истцу не передана. Застройщик дважды обращался к истцу с предложением заключить дополнительные соглашения на продление срока строительства, однако истец не согласился.

Вступившим в законную силу решением Павлово-Посадского городского суда Московской области по гражданскому делу № 2-1089/2018 от 02.07.2018г., иск ФИО1 удовлетворен частично: взыскано с ООО «Апрелевка С2» в пользу ФИО1, неустойка за период времени с 01.04.2018 года по 31.05.2018 года в размере 28 985 рублей 40 копеек, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 14 492 рубля 70 копеек, почтовые расходы в размере 430 рублей 22 копейки, а всего взыскано 48 908 рублей 32 копейки.

Вступившим в законную силу решением Павлово-Посадского городского суда Московской области по гражданскому делу № 2-1755/2018 от 03.12.2018г., иск ФИО1 удовлетворен частично: взыскано с ООО «Апрелевка С2» в пользу ФИО1 неустойка за период времени с 01.06.2018 года по 30.09.2018 года в размере 37 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 148 500 рублей, почтовые расходы в размере 267 рублей 97 копеек, а всего взыскано 65 767 рублей 97 копеек.

Вступившим в законную силу решением Павлово-Посадского городского суда Московской области по гражданскому делу № 2-458/2019 от 08.04.2019г., иск ФИО1 удовлетворен частично: взыскано с ООО «Апрелевка С2» в пользу ФИО1 неустойка за период времени с 01.10.2018 года по 07.02.2019 года в размере 38 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 19 000 рублей, почтовые расходы в размере 205 рублей 84 копейки, а всего взыскано 62 205 рублей 84 копейки.

Вступившим в законную силу решением Павлово-Посадского городского суда Московской области по гражданскому делу № 2-1059/2019 от 13.08.2019г., иск ФИО1 удовлетворен также частично.

До настоящего времени квартира истцу не передана.

04.05.2019г. истец обратился с досудебной претензией к ответчику.

В досудебной претензии истец указал, что от предложения заключить дополнительное соглашение отказывается и просил передать ему объект долевого строительства, выплатить неустойку за нарушение сроков передачи квартиры. Указал платежные реквизиты для денежных перечислений.

Почтовые расходы по направлению претензии составили в размере 202 рублей 84 копейки, подтверждены документально и подлежат взысканию с ответчика.

Ответчик претензию проигнорировал.

Отказ застройщика от добровольного удовлетворения требований истца является незаконным и нарушает его права.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей", потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" предметом договора участия в долевом строительстве является строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, после завершения которого у застройщика возникает обязанность передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства.

Согласно ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Передача объекта долевого строительства на день подачи искового заявления не осуществлена.

Окончательная цена договора определяется в размере 1 999 000 рублей.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с с 07.06.2019 по 06.09.2019 года в размере 90 821 рублей 23 коп. Указанное требование подтверждено расчетом истца и принимается судом.

Ответчиком заявлено письменное ходатайство о снижении неустойки в соответствии с положениями ст. 333 ГК РФ.

Суд считает, что заявленная сумма неустойки явно несоразмерна последствием нарушенного обязательства, кроме того взыскание её в полном объеме может причинить значительный ущерб и приостановку деятельности ООО «Апрелевка С2», невозможность исполнения обязательств перед другими участниками долевого строительства, поэтому в соответствии со ст. 333 ГК РФ снижает взыскиваемую сумму до 20 000 рублей, в остальной части требования необходимо отказать.

В соответствии с п. 9 ст. 4 ФЗ №214 к отношениям, вытекающим из договора, заключенногогражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных,домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, неурегулированной настоящим Федеральным законом.

Компенсация морального вреда, причиненного гражданам-участникам долевого строительства, осуществляется на общих основаниях, предусмотренных законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», где моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии с положениями ст. 151 ГК РФ, при определении размера компенсации вреда во внимание принимаются степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства, должны учитываться требования разумности и справедливости.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» п. 4, 5, при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда, достаточным условием для удовлетворения иска является факт нарушения прав потребителя.

Суд считает необходимым в удовлетворении требования о взыскании компенсации морального вреда отказать, поскольку компенсация морального вреда неоднократно взыскивалась с ответчика при рассмотрении дел по взысканию неустойки за иные периоды времени.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а так же учитывая разъяснения п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 17«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В связи с чем с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку ответчиком не были в добровольном порядке удовлетворены требования истца, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 8 000 рублей ( с учетом его снижения) судом оп тем же основаниям, что и неустойка).

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Федерального закона «О защите прав потребителей», п. 4 ч. 2 и ч. 3 ст. 333.36 НК РФ истец был освобожден от уплаты государственной пошлины по делу.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика также подлежит взысканию в доход бюджета г.о. Павловский Посад Московской области государственная пошлина по делу в размере 800 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-198, 199 ГПК РФ,

решил:

Иск ФИО1 удовлетворить частично:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» в пользу ФИО1, неустойку за период времени с 07.06.2019 по 06.09.2019 года в размере 20 000 рублей, штраф в размере 8 000 рублей, почтовые расходы в размере 217 рубля 24 копейки, а всего взыскать 28 217 ( двадцать восемь тысяч двести семнадцать) рублей 24 коп.

Реквизиты для оплаты:

Получатель (ФИО): ФИО1

Номер счета: 40817810640003709896

Банк получателя: СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МОСКВА,

БИК 044525225,

Корр. счет: 301018104000000000225,

ИНН: <***>, КПП: 773601001,

ОКПО: 23449381, ОГРН: <***>.

Почтовый адрес доп.офиса: 142500, <...>.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» в доход бюджета городского округа Павловский Посад Московской области государственную пошлину в размере 800 (восемьсот) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через суд его принявший в течение одного месяца со дня его вынесения.

Решение изготовлено 15.11.2019 года.

Председательствующий Г.С. Комиссарова