Решение № 2-3025/2023 2-3025/2023~М-1745/2023 М-1745/2023 от 27 июня 2023 г. по делу № 2-3025/2023

№2-3025/2023

УИД 04RS0007-01-2023-002440-83


Решение

Именем Российской Федерации

27 июня 2023 г. г. Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Гурман З.В., при секретаре Грудининой А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Обращаясь в суд с настоящим иском в интересах ФИО1, его представитель ФИО2 сослался на то, что *** между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения. В соответствии с п. 1 и п. 2 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройство 10 кВт; категория надежности третья, класс напряжения 0,23 кВ). В силу п. 2 договора истец обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, *** по выданным банковским реквизитам ответчика им внесена денежная сумма в размере <данные изъяты>. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: <адрес> (п. 3 договора). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 6 договора), то есть до *** Поскольку до настоящего времени условия договора ответчиком не исполнены, просил обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям нежилого помещения – капитального гаража, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер ..., принадлежащего на праве собственности ФИО1; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 неустойку за период с *** по *** в размере 9 240 руб. и с даты вынесения решения суда до дня фактического исполнения в размере 27,50 руб. за каждый день, компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. и штраф в размере 50% от взысканной суммы.

Истец ФИО1, надлежаще извещенный о времени и месте судебного

разбирательства, в судебное заседание не явился.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 ФИО2 исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», надлежаще извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, представителем ответчика ФИО3 в адрес суда направлены письменные возражения на иск.

Выслушав представителя истца, изучив письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (п. 2 ст. 307 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абзаца восьмого статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В силу п. 1 ст. 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, ФИО1 является собственником нежилого помещения – капитального гаража, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер ....

*** между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения. В соответствии с п. 1 и п. 2 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройство 10 кВт; категория надежности третья, класс напряжения 0,23 кВ). В силу п. 2 договора истец обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, *** по выданным банковским реквизитам ответчика им внесена денежная сумма в размере <данные изъяты>. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: <адрес> (п. 3 договора). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 6 договора), то есть до ***

Как установлено судом и не оспаривается стороной ответчика, к указанному сроку договор об осуществлении технологического присоединения от 22 декабря 2021 г. ПАО «Россети Сибирь» исполнен не был.

При таких обстоятельствах исковые требования ФИО1 о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению. При доводы стороны ответчика о необоснованности вышеуказанного искового требования со ссылкой на то, что договор ТП и технические условия к нему не предусматривает осуществление фактического присоединения к электрической сети и обеспечения электроснабжения жилого дома, поскольку заключен в отношении объектов на уровне напряжения ниже 0,4 кВ, суд находит безосновательными, поскольку в соответствии с п. 7 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861) одним из этапов процедуры технологического присоединения является осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема)

напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии. Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Согласно п. 20 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет <данные изъяты>, обязана оплатить другой стороне неустойку, равную <данные изъяты> от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

При таких обстоятельствах суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика предусмотренной договором неустойки за нарушение сроков его исполнения в размере 9 240 руб. (за период с *** по ***, в соответствии с расчетом стороны истца), с указанием в решении о последующем начислении неустойки с даты вынесения решения суда по день фактического исполнения ответчиком условий договора об осуществлении договора технологического присоединения к электрическим сетям (в размере 27,50 руб. в день). С доводами стороны ответчика об ограничении размера неустойки до 10 037,50 руб. (с учетом положений п. 20 договора) суд согласиться не может, поскольку данное ограничение применимо только к случаям нарушения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем, в данном же случае условия договора нарушены сетевой организацией.

Кроме того, поскольку подключение гаража к электроснабжению было необходимо для личных нужд истца, и несвоевременным исполнением ответчиком условий договора нарушены права истца как потребителя, суд, руководствуясь ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд присуждает истцу компенсацию морального вреда в размере 2000 руб. При этом суд учитывает конкретные

обстоятельства причинения вреда, причины нарушения ответчиком срока исполнения обязательства, связанные с недостаточностью финансовых средств на подключение большого количества объектов энергоснабжения на льготных условиях, характер и степень причиненных ФИО1 нравственных страданий, а также требования закона о разумности и справедливости при разрешении данного вопроса. С доводами стороны ответчика о неприменимости к спорным правоотношениям положений Закона РФ «О защите прав потребителей» (со ссылкой на то, что внесенная истцом плата за технологическое присоединение (в размере <данные изъяты> руб.) не учитывает полную стоимость мероприятий по технологическому присоединению) суд не соглашается, поскольку условия договора об оплате технологического присоединения, заключенного для личных и семейных нужд, исполнены истцом в согласованные договором сроки, в определенном договором размере – исходя из действующих тарифов, установленных уполномоченным органом.

Таким образом, суд взыскивает с ответчика в пользу истца денежную сумму в размере 11 240 руб. (9 240 руб.+2 000 руб.), а также штраф в размере 50% от указанной суммы в размере 5 620 руб., всего 16 860 руб.

Также на основании ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» государственную пошлину, от которой при обращении в суд с настоящим иском о защите прав потребителей, истец был освобожден, в размере 700 руб. (400 руб. – в связи с удовлетворением имущественных требований, 300 руб. – в связи с удовлетворением неимущественных требований).

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН ...) в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям нежилого помещения - капитального гаража, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер ..., принадлежащего на праве собственности ФИО1.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН ...) в пользу ФИО1 (паспорт гражданина <данные изъяты> ...) денежную сумму в размере 16 860 руб. (9 240 руб. (неустойка за период с *** по ***)+2 000 руб. (компенсация морального вреда)+5 620 руб. (штраф)).

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН ...) в пользу ФИО1 (паспорт гражданина <данные изъяты> ...) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 27,50 руб. в день, начиная с даты вынесения решения суда по день фактического исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Исковые требования ФИО1 в остальной части оставить без удовлетворения.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» государственную пошлину в размере 700 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца с момента его принятия судом в окончательной форме.

В окончательной форме решение суда принято 04 июля 2023 г.

Судья: З.В.Гурман