Решение № 2-3730/2023 2-3730/2023~М-3879/2023 М-3879/2023 от 22 ноября 2023 г. по делу № 2-3730/2023

Дело № 2-3730/2023

УИД 73RS0004-01-2023-004983-06

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 ноября 2023 года город Ульяновск

Заволжский районный суд города Ульяновска в составе:

председательствующего судьи О.В. Миллер,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.В. Курчангиной.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» к ФИО1 о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами,

У С Т А Н О В И Л:

Представитель ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Требования мотивированы тем, что между Обществом с ограниченной ответственностью «ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» (далее - «ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП», «Заказчик», «Истец») и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 (далее - «Исполнитель», «ФИО1», «Ответчик») заключен Договор от 18.01.2021 № № (далее - Договор), предметом которого является оказание услуг по разработке графических материалов и программных продуктов на условиях, предусмотренных Приложениями к Договору.

ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» по Договору внесена предварительная оплата в размере 1 477 000 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

ИП ФИО1 работы до настоящего времени фактически не выполнены, сроки выполнения работ нарушены, результат работ, согласно условиям Договора, не передан.

ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» направило уведомление о расторжении Договора и досудебную претензию с требованием выплатить задолженность 28.08.2023 (номер почтового отправления №).

От получения претензии Ответчик уклонился (с 01.09.2023 письмо ожидало адресата в месте вручения и вернулось обратно отправителю).

С учетом истечения месячного срока нахождения претензии на почтовом отделении Ответчика, обязательный досудебный претензионный порядок Истцом считается соблюденным.

Ввиду того, что Ответчик не погасил задолженность по Договору, от контактов с Истцом уклоняется, ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» считает правомерным взыскание задолженности в судебном порядке.

ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» направило уведомление о расторжении Договора и досудебную претензию с требованием выплатить задолженность 28.08.2023 (номер почтового отправления 12310486211766).

От получения уведомления Ответчик уклонился (с 01.09.2023 письмо ожидало адресата в месте вручения и вернулось обратно отправителю).

ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» по Договору внесена предварительная оплата в размере 1 477 000 руб. 00 коп. ФИО1 работы не выполнены, сроки выполнения работ нарушены, результат работ, согласно условиям Договора, не передан, то есть перечисленный аванс не отработан, а при условии отказа Истца от исполнения Договора в связи с существенными нарушениям Ответчиком своих обязательств, подлежит возврату.

Истец просил взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП»: 1 477 000 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч) руб. 00 коп. - основной долг; 213 178 (Двести тридцать тысяч сто семьдесят восемь) руб. 83 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.02.2021 по 25.09.2023; 16 651 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) труб. 00 коп. расходы по уплате госпошлины; взыскать с ФИО1 пользу Общества с ограниченной ответственностью «Эй Эйч Груп» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.09.2023 по фактический день выплаты задолженности.

Представитель истца ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» ФИО2 в судебном заседании поддержал доводы иска в полном объеме, просил его удовлетворить по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

Суд, с учетом мнения представителя истца полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Гражданским законодательством, в частности, ст. 12 Гражданского кодекса РФ, предусмотрены способы защиты гражданских прав, однако данный перечень не является исчерпывающим.

Возможность судебной защиты гражданских прав служит одной из гарантий их осуществления. Право на судебную защиту является правом, гарантированным ст. 46 Конституции РФ.

Ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ прямо указывает на то, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, Между ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» («Заказчик») и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 («Исполнитель») заключен Договор от 18.01.2021 № 18/01/2021, предметом которого является оказание услуг по разработке графических материалов и программных продуктов на условиях, предусмотренных Приложениями к Договору.

В соответствии с п.2.2 Договора, деятельности Исполнителя по разработке графических материалов и программных продуктов охватывает выполнение следующих работ и/или оказание следующих услуг: программирование; разработка графических материалов; обработка изображений; разработка баннеров; разработка сайтов; разработка дизайна сайтов; работы по техническому обслуживанию и настройке серверов; работы по обеспечению работоспособности сайтов; верстка страниц сайта; проектирование баз данных; разработка технических заданий и документации; иные работы и/или услуги в соответствии с заданиями/поручениями Заказчика.

Как установлено в судебном заседании, ООО «ЭЙ ЭЙЧ ТРУП» по Договору внесена предварительная оплата в размере 1 477 000 руб. 00 коп., что подтверждено платежными поручениями № от 20.09.2021 на сумму 35 000 рублей; № от 20.09.2021 на сумму 50 000 рублей; № от 20.12.2021 на сумму 142 000 рублей; № от 21.09.2021 на сумму 35 000 рублей; № от 23.03.2022 на сумму 35 000 рублей; № от 23.04.2021 на сумму 50 000 рублей; № от 23.04.2021 на сумму 142 000 рублей; № от 25.03.2022 на сумму 35 000 рублей; № от 24.02.2021 на сумму 90 000 рублей; № от 27.10.2021 на сумму 20 000 рублей; № от 30.04.2021 на сумму 100 000 рублей; № от 30.08.2021 на сумму 142 000 рублей; № от 31.03.2021 на сумму 150 000 рублей; № от 01.10.2021 на сумму 35 000 рублей; №3 от 04.03.2021 на сумму 149 000 рублей; № от 07.04.2022 на сумму 35 000 рублей; № от 19.03.2021 на сумму 141 000 рублей; № от 19.05.2021 на сумму 91 000 рублей (л.д.23-31).

Как пояснил в судебном заседании представитель истца, ИП ФИО1 работы до настоящего времени фактически не выполнены, сроки выполнения работ нарушены, результат работ, согласно условиям Договора, не передан. Доказательств обратному стороной ответчика суду не представлено.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП №) прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения 01.02.2023, о чем внесена запись в ЕГРИП (ГРН №).

ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» направило уведомление о расторжении Договора и досудебную претензию с требованием выплатить задолженность 28.08.2023 (номер почтового отправления №).

От получения претензии ответчик уклонился (с 01.09.2023 письмо ожидало адресата в месте вручения и вернулось обратно отправителю).

С учетом истечения месячного срока нахождения претензии на почтовом отделении ответчика, обязательный досудебный претензионный порядок Истцом считается соблюденным.

Как установлено по материалам дела, 28.08.2023 ООО «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» направило уведомление о расторжении Договора и досудебную претензию с требованием выплатить задолженность (номер почтового отправления №).

От получения уведомления ответчик уклонился (с 01.09.2023 письмо ожидало адресата в месте вручения и вернулось обратно отправителю).

Согласно статье 450.1 ГК РФ предоставленное Гражданским кодексом РФ или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно статье 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В силу пункта 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам.

По смыслу указанных норм права лицо несет риск негативных последствий неполучения адресованной ему корреспонденции, если при требуемой от него степени заботливости и осмотрительности не примет мер, направленных на получение этой корреспонденции по месту своего нахождения.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ (далее - «ГК РФ») установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу пункта 3 статьи 715 ГК РФ если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 3 статьи 723 ГК РФ, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

С учетом анализа действующего законодательства, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика суммы 1 477 000 руб. 00 коп. является законным и обоснованным.

В соответствии со статьей 329, статьей 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу пункта 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В силу статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Расчёт процентов за пользование чужими денежными средствами:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с
по

дней

90 000,00 р.

24.02.2021

03.03.2021

8
4,25

90 000,00 х 8 х 4.25% / 365

83,84 р.

+149 000,00 р.

04.03.2021

Новая задолженность

239 000,00 р.

04.03.2021

18.03.2021

15

4,25

239 000,00 х 15 х 4.25% / 365

417,43 р.

+141 000,00 р.

19.03.2021

Новая задолженность

380 000,00 р.

19.03.2021

21.03.2021

3
4,25

380 000,00 х 3 х 4.25% / 365

132,74 р.

380 000,00 р.

22.03.2021

30.03.2021

9
4,50

380 000,00 х 9 х 4.5% / 365

421,64 р.

+150 000,00 р.

31.03.2021

Новая задолженность

530 000,00 р.

31.03.2021

22.04.2021

23

4,50

530 000,00 х 23 х 4.5% / 365

1 502,88 р.

+192 000,00 р.

23.04.2021

Новая задолженность

722 000,00 р.

23.04.2021

25.04.2021

3
4,50

722 000,00 х 3 х 4.5% / 365

267,04 р.

722 000,00 р.

26.04.2021

29.04.2021

4
5,00

722 000,00 х 4 х 5% / 365

395,62 р.

+100 000,00 р.

30.04.2021

Новая задолженность

822 000,00 р.

30.04.2021

18.05.2021

19

5,00

822 000,00 х 19 х 5% / 365

2 139,45 р.

+91 000,00 р.

19.05.2021

Новая задолженность

913 000,00 р.

19.05.2021

14.06.2021

27

5,00

913 000,00 х 27 х 5% / 365

3 376,85 р.

913 000,00 р.

15.06.2021

25.07.2021

41

5,50

913 000,00 х 41 х 5.5% / 365

5 640,59 р.

913 000,00 р.

26.07.2021

29.08.2021

35

6,50

913 000,00 х 35 х 6.5% / 365

5 690,62 р.

+142 000,00 р.

30.08.2021

Новая задолженность

1 055 000,00 р.

30.08.2021

12.09.2021

14

6,50

1 055 000,00 х 14 х 6.5% / 365

2 630,27 р.

1 055 000,00 р.

13.09.2021

19.09.2021

7
6,75

1 055 000,00 х 7 х 6.75% / 365

1 365,72 р.

+85 000,00 р.

20.09.2021

Новая задолженность

1 140 000,00 р.

20.09.2021

20.09.2021

1
6,75

1 140 000,00 х 1 х 6.75% / 365

210,82 р.

+35 000,00 р.

21.09.2021

Новая задолженность

1 175 000,00 р.

21.09.2021

30.09.2021

10

6,75

1 175 000,00 х 10 х 6.75% / 365

2 172,95 р.

+35 000,00 р.

01.10.2021

Новая задолженность

1 210 000,00 р.

01.10.2021

24.10.2021

24

6,75

1 210 000,00 х 24 х 6.75% / 365

5 370,41 р.

1 210 000,00 р.

25.10.2021

26.10.2021

2
7,50

1 210 000,00 х 2 х 7.5% / 365

497,26 р.

+20 000,00 р.

27.10.2021

Новая задолженность

1 230 000,00 р.

27.10.2021

19.12.2021

54

7,50

1 230 000,00 х 54 х 7.5% / 365

13 647,95 р.

+142 000,00 р.

20.12.2021

Новая задолженность

1 372 000,00 р.

20.12.2021

13.02.2022

56

8,50

1 372 000,00 х 56 х 8.5% / 365

17 892,38 р.

1 372 000,00 р.

14.02.2022

27.02.2022

14

9,50

1 372 000,00 х 14 х 9.5% / 365

4 999,34 р.

1 372 000,00 р.

28.02.2022

22.03.2022

23

20,00

1 372 000,00 х 23 х 20% / 365

17 290,96 р.

+35 000,00 р.

23.03.2022

Новая задолженность

1 407 000,00 р.

23.03.2022

24.03.2022

2
20,00

1 407 000,00 х 2 х 20% / 365

1 541,92 р.

+35 000,00 р.

25.03.2022

Новая задолженность

1 442 000,00 р.

25.03.2022

31.03.2022

7
20,00

1 442 000,00 х 7 х 20% / 365

5 530,96 р.

Сумма основного долга: 1 442 000,00 р.

Сумма процентов: 93 219,64 р.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с
по

дней

35 000,00 р.

07.04.2022

10.04.2022

4
20,00

35 000,00 х 4 х 20% / 365

76,71 р.

35 000,00 р.

11.04.2022

03.05.2022

23

17,00

35 000,00 х 23 х 17% / 365

374,93 р.

35 000,00 р.

04.05.2022

26.05.2022

23

14,00

35 000,00 х 23 х 14% / 365

308,77 р.

35 000,00 р.

27.05.2022

13.06.2022

18

11,00

35 000,00 х 18 х 11% / 365

189,86 р.

35 000,00 р.

14.06.2022

24.07.2022

41

9,50

35 000,00 х 41 х 9.5% / 365

373,49 р.

35 000,00 р.

25.07.2022

18.09.2022

56

8,00

35 000,00 х 56 х 8% / 365

429,59 р.

35 000,00 р.

19.09.2022

30.09.2022

12

7,50

35 000,00 х 12 х 7.5% / 365

86,30 р.

Сумма основного долга: 35 000,00 р.

Сумма процентов: 1 839,65 р.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с
по

дней

1 477 000,00 р.

01.10.2022

23.07.2023

296

7,50

1 477 000,00 х 296 х 7.5% / 365

89 833,97 р.

1 477 000,00 р.

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50

1 477 000,00 х 22 х 8.5% / 365

7 567,10 р.

1 477 000,00 р.

15.08.2023

17.09.2023

34

12,00

1 477 000,00 х 34 х 12% / 365

16 510,03 р.

1 477 000,00 р.

18.09.2023

25.09.2023

8
13,00

1 477 000,00 х 8 х 13% / 365

4 208,44 р.

Сумма основного долга: 1 477 000,00 р.

Сумма процентов: 118 119,54 р.

Таким образом, размер процентов за период с 24.02.2021 по 25.09.2023 в общей сумме 213 178 (Двести тридцать тысяч сто семьдесят восемь) руб. 83 коп.

Истцом заявлены требования о взыскании процентов по фактический день исполнения.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно пункта 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - «Постановление») проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

В соответствии с пунктом 48 вышеуказанного Постановления сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

На основании вышеизложенного, требование о начислении процентов за период с 26.09.2023 по фактический день исполнения ответчиком своих обязательств, являются законными и обоснованными.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика надлежит взыскать в пользу истца государственную пошлину, оплаченную при обращении в суд с настоящим иском в размере 16 651 руб.

Руководствуясь ст.ст.12, 56, 194-199, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» к ФИО1 о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭЙ ЭЙЧ ГРУП» денежные средства в сумме 1 477 000 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.02.2021 по 25.09.2023 в сумме 213 178 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами с 26.09.2023 по день исполнения решения суда на сумму основного долга 1 477 000 рублей проценты на основании ст.395 ГК РФ, государственную пошлину в сумме 16 651 руб.

Ответчик вправе подать в Заволжский районный суд г.Ульяновска, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья О.В. Миллер

Мотивированное решение будет изготовлено 28.11.2023.