Решение № 2-1367/2017 2-1367/2017~М-1111/2017 М-1111/2017 от 1 июня 2017 г. по делу № 2-1367/2017

Дело №2-1367/2017г.
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Казань 02 июня 2017 года

Московский районный суд города Казани РТ в составе:

председательствующего судьи Ашаевой Ю.Д.,

при секретаре Световой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Центральной Межрегиональной Общественной Организации «Общество защиты прав Потребителей» в интересах ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Казанские окна» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома,

У С Т А Н О В И Л:

Центральная Межрегиональная Общественная Организация «Общество защиты прав Потребителей» обратилась в суд с иском в интересах ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Казанские окна» (далее - ООО «Казанские окна») о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО1 и ответчиком - ООО «Казанские окна» был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого комплекса по <адрес>,в соответствии с которым, застройщик - ООО «Казанские окна» принял на себя обязательства по строительству своими силами и (или) с привлечением других лиц и передаче в собственность участнику долевого строительства - истцу ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры №, общей проектной площадью 46,25 кв.м., а участник долевого строительства - истец ФИО1 обязалась уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом, плановый срок строительства объекта был определен сторонами - ДД.ММ.ГГГГ; цена договора составила 2 098 547 рублей. Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ стороны изменили плановый срок строительства объекта - до ДД.ММ.ГГГГ, срок передачи участнику долевого строительства ФИО1 объекта долевого строительства - до ДД.ММ.ГГГГ. Истец ФИО1 исполнила свои обязательства по договору в полном объеме, оплатив ответчику - ООО «Казанские окна» стоимость объекта строительства в размере 2 098 547 рублей, однако квартира не передана истцу до настоящего времени. ДД.ММ.ГГГГ истцом ФИО1 в адрес ответчика направлена досудебная претензия, которая была оставлена ответчиком без ответа. На основании изложенного, истец - Центральная Межрегиональная Общественная Организация «Общество защиты прав Потребителей» просит суд взыскать с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» в пользу истца ФИО1 неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 113 321 рубля 53 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - в размере 61 660 рублей, из которых, денежные средства в размере 30 830 рублей взыскать в пользу Центральной Межрегиональной Общественной Организации «Общество защиты прав Потребителей» и денежные средства в размере 30 830 рублей - в пользу истца ФИО1

Истец ФИО1 и ее представитель - представитель Центральной Межрегиональной Общественной Организации «Общество защиты прав Потребителей» - ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержали.

Представитель ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» - ФИО3 в судебном заседании исковые требования ФИО1 не признал, пояснил, что нарушение сроков передачи участнику долевого строительства ФИО1 объекта долевого строительства произошло по уважительной причине - вследствие ненадлежащего исполнения обязательств субподрядными организациями, а также экономического кризиса. Также, просил суд в соответствии с положениями статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшить размер подлежащих взысканию в пользу истца ФИО1 неустойки и штрафа, в связи с их явной несоразмерностью последствиям нарушенного обязательства, а также уменьшить размер компенсации морального вреда и судебных расходов до разумных пределов.

Заслушав в судебном заседании истца ФИО1 и ее представителя - представителя Центральной Межрегиональной Общественной Организации «Общество защиты прав Потребителей» - ФИО2, представителя ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» - ФИО3, исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

На основании части 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании части 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Частью 1 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что данный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве (далее - участники долевого строительства) и, возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты - долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Из части 1 статьи 4, части 9 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» следует, что по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на вводв эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Договор должен содержать, в том числе, срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства. К отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителя в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

В силу части 1 и 2 статьи 6 указанного закона застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «Казанские окна» и истцом ФИО1 был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого комплекса по <адрес> на земельном участке, площадью 190 440 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) №, в соответствии с которым, застройщик - ООО «Казанские окна» принял на себя обязательства по строительству своими силами и (или) с привлечением других лиц и передаче в собственность участнику долевого строительства - истцу ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, общей площадью 46,25 кв.м., этаж 3, блок секция 7, жилой дом №, а участник долевого строительства - истец ФИО1 обязалась уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 1.1 указанного договора, застройщик привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с договором и действующим законодательством для строительства Жилого комплекса по <адрес> на основании выданного Исполнительным комитетом Муниципального образования <адрес> на строительство №16-RU16301000-245-2015 от ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 1.4 указанного договора определено, что объект долевого строительства - жилое помещение, принадлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса <адрес>, параметры объекта: жилой дом №, блок-секция №, строительный номер квартиры №, общей проектной площадью с учетом неотапливаевых помещений с понижающим коэффициентом 46,25 кв.м, жилой площадью - 23,57 кв.м.

Согласно пункту 2.2 договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ плановый срок завершения строительства объекта - ДД.ММ.ГГГГ; срок передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства - ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 3.1 указанного договора стороны определили цену договора на момент его заключения в размере 2 098 547 рублей.

Свои обязательства по договору № участия в долевом строительстве жилого комплекса по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ истец ФИО1 исполнила в полном объеме, оплатив ответчику - ООО «Казанские окна» стоимость объекта строительства в размере 2 098 547 рублей, что подтверждается представленным суду платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ и не оспаривается представителем ответчика - ООО «Казанские окна» в судебном заседании.

В судебном заседании также установлено, что между сторонами - Обществом с ограниченной ответственностью «Казанские окна» и истцом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что сторонами были изменены плановые сроки завершения строительства объекта - до ДД.ММ.ГГГГ и сроки передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства - до ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, до настоящего времени обязательства по договору ответчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Казанские окна» не исполнены, объект строительства - двухкомнатная квартира, общей площадью 46,25 кв.м, этаж 3, блок секция 7, жилой дом №, истцу ФИО1 не передана, что также не отрицал представитель ответчика в судебном заседании.

ДД.ММ.ГГГГ истец ФИО1 направила в адрес ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» досудебную претензию, в которой просила компенсировать просрочку взятых на себя обязательств по передаче объекта долевого строительства. Однако, требования истца ФИО1 ответчиком - ООО «Казанские окна» были оставлены без оплаты, что не оспорено представителем ответчика в судебном заседании.

Таким образом, ответчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Казанские окна» нарушен срок исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства его участнику - истцу ФИО1, что является основанием для возложения на ответчика гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки и штрафа.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому договору.

Размер неустойки за нарушение ответчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Казанские окна» прав истца ФИО1 на надлежащее и своевременное исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, за указанный истцом ФИО1 период времени - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 110 488 рублей 49 копеек ((2 098 547 х 9,75% х 1/150) х 81); с указанным расчетом суммы неустойки стороны по делу в судебном заседании согласились.

При таких обстоятельствах, требования истца ФИО1 о взыскании с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» неустойки за нарушение сроков передачи объекта строительства - квартиры подлежат удовлетворению.

В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 Определения от 21 декабря 2000 года №263-О, положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в пункте 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба. Наличие оснований для снижения неустойки и ее соразмерность определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств. Критериями установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.

Вывод о возможности уменьшения размера неустойки соответствует позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 26 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04 декабря 2013 года.

Как следует из пояснений представителя ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» в судебном заседании, нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства произошло по уважительное причине - вследствие ненадлежащего исполнения обязательств субподрядными организациями, а также экономического кризиса; взыскание в пользу истца неустойки в полном объеме приведет к ухудшению материального положения других дольщиков.

При этом, предоставление суду права в случае явной несоразмерности неустойки, в качестве способа обеспечения исполнения обязательства последствиям нарушения обязательства уменьшить ее размер, не может рассматриваться как снижение степени защиты конституционных прав граждан.

В связи с нарушением ответчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Казанские окна» прав истца ФИО1 на надлежащее и своевременное исполнение обязательств, учитывая соответствующее ходатайство представителя ответчика, принимая во внимание длительность неисполнения обязательства (менее 3 месяцев), значительное превышение размера взыскиваемой неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, суд полагает необходимым взыскать с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» в пользу истца ФИО1 неустойку за нарушение сроков передачи объекта строительства, размер которой, по заявлению представителя ответчика, подлежит снижению в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, до 11 000 рублей.

Согласно статье 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

На основании статьи 22 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

При рассмотрении настоящего гражданского дела судом установлено, что ответчиком были нарушены права истца на надлежащее и своевременное исполнение обязательств, что является основанием для взыскания компенсации морального вреда, связанного с нарушением ответчиком - ООО «Казанские окна» прав истца ФИО1, как потребителя услуг, в порядке статьи 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Истец ФИО1 в судебном заседании пояснила, что действиями ответчика - ООО «Казанские окна» ей были причинены физические и нравственные страдания, поскольку срок сдачи объекта строительства был нарушен ответчиком на значительное время без уважительных причин, из-за нарушения сроков строительства квартиры, она вынуждена была проживать с малолетним ребенком на даче, нести дополнительные расходы.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, с учетом принципа разумности, приходит к выводу, что с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» в пользу истца ФИО1 в счет компенсации морального вреда подлежит взысканию сумма в размере 1 000 рублей, который соответствует требованиям разумности и справедливости, соразмерен нравственным страданиям истца.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Поскольку ответчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Казанские окна» перед истцом ФИО1 надлежащим образом обязательства исполнены не были, а также принимая во внимание, что в ходе рассмотрения дела ООО «Казанские окна» имело возможность рассмотреть и удовлетворить требования истца ФИО1 в добровольном порядке, однако, свои обязательства в рамках заключенного договора участия в долевом строительстве не исполнило, с ответчика - ООО «Казанские окна» в пользу истца ФИО1 подлежит взысканию штраф.

Исходя из размера удовлетворенных требований, размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» составляет 6 000 рублей, из которых, пятьдесят процентов - 3 000 рублей подлежат взысканию в пользу истца ФИО1 и пятьдесят процентов - 3 000 рублей подлежат взысканию в пользу Центральной Межрегиональной Общественной Организации «Общество защиты прав Потребителей».

Оснований для снижения размера штрафа, подлежащего взысканию с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» в пользу истца ФИО1, в соответствии с положениями статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд не находит.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с чем, с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» подлежит взысканию в соответствующий бюджет государственная пошлина в размере 740 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 12, 56, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Центральной Межрегиональной Общественной Организации «Общество защиты прав Потребителей» в интересах ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Казанские окна» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» в пользу ФИО1 неустойку в размере 11 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 6 000 рублей, из которых, пятьдесят процентов - 3 000 рублей перечислить в пользу ФИО1 и пятьдесят процентов - 3 000 рублей в пользу Центральной Межрегиональной Общественной Организации «Общество защиты прав Потребителей».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Казанские окна» государственную пошлину в размере 740 рублей в соответствующий бюджет.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме путём подачи апелляционной жалобы в Московский районный суд города Казани.

Судья: Ашаева Ю.Д.