Решение № 2-851/2025 2-851/2025~М-707/2025 М-707/2025 от 29 декабря 2025 г. по делу № 2-851/2025

Дело № 2-851/2025

УИД №


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

25.12.2025 с. Елово Пермский край

Осинский районный суд Пермского края в составепредседательствующего судьи Куропаткиной О.В.,

секретаря судебного заседания Прокушевой Т.А.,

с участием ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" к ФИО1 о взыскании задолженности по договору, неустойки, расходов по уплате государственной пошлины,

У С Т А Н О В И Л :

АО "Газпром газораспределение Пермь" просит взыскать с ФИО1 задолженность по договору №№ от 16.08.2021 в размере 50000 руб., неустойку в размере 35717,50 руб., расходы по уплате государственной пошлины 4000 руб.

В обоснование требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ФИО3 был заключен договор о подключении квартиры в жилом доме к сети газораспределения. После смерти ФИО3 на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ права и обязанности перешли к ответчику. Истцом обязанности по подключению квартиры ответчика к сети газораспределения выполнены ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик условия договора не исполнил, оплату, предусмотренную в договоре в размере 50000 руб. не произвел, в связи с чем истец просит взыскать задолженность по договору, а также пени, образовавшуюся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 35717,50 руб.

В судебное заседание представитель истца не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, требования поддерживает, просит удовлетворить, дополнительно указал, что ФИО3 был признан нуждающимся в материальной помощи по бесплатному технологическому присоединению, однако после его смерти Минсоцразвитие по Пермскому краю оплату по договору не произвел. ФИО1 подписала соглашение о замене стороны по договору, в связи с чем приняла на себя обязательства, в том числе по оплате работ и не могла не знать о необходимости его исполнения в срок. Истцом обязательства по договору были выполнены, акт подписан сторонами ДД.ММ.ГГГГ. Не получение ответчиком счет-фактуры не освобождает от оплаты оказанных услуг.

Ответчик с требованиями не согласился, указав, что первоначально договор заключал её муж, который умер ДД.ММ.ГГГГ, договор со стороны истца не был исполнен. Истец отказывался подключать квартиру, т.к. необходимо было переоформить право собственности. Ответчик вступила в права наследования на квартиру, переоформила право собственности на земельный участок, подписала соглашение о замене стороны по договору. После чего ДД.ММ.ГГГГ квартиру подключили к сети газораспределения. Считает, что акт о подключении от ДД.ММ.ГГГГ не подписывала, ознакомлена с ним только в 2025 году.

С учетом положения статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие истца.

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

ФИО2 после заключения брака ДД.ММ.ГГГГ изменила фамилию на ФИО1.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункта 2 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Согласно п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

В соответствии с п. п. 59, 60 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 1314 (действовавших по состоянию на 16.08.2021) (далее - Правила N 1314) подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами и содержит существенные условия, в том числе и размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения (п. 62, пп. "г" п. 83 Правил №1314).

Государственное регулирование платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - Закон о газоснабжении), в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 (далее - Основные положения), Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Приказ ФАС России от 16.08.2018 N 1151/18.

Согласно ч. 1 ст. 23.2 Закона о газоснабжении плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину подлежат государственному регулированию. Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов (ч. 2 ст. 23.2 Закона о газоснабжении).

В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и п. 4 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 предусмотрено государственное регулирование платы за технологическое присоединение. Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Определением мирового судьи судебного участка № 3 Осинского судебного района Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ судебный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО1 в пользу АО "Газпром Газораспределение Пермь" задолженности по договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб. на основании возражений ФИО1 отменен (л.д. 47).

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО "Газпром Газораспределение Пермь" и ФИО3 заключен договор №№ о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> сети газораспределения (л.д. 15-18).

Согласно п. 3.1 данного договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение), определен в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-тп "Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения АО "Газпром газораспределение Пермь" на 2021 год, и составляет 50000 рублей, в том числе НДС.

По условиям договора внесение платы осуществляется в следующем порядке: 50 процентов платы (25000 руб.) в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 35 процентов (17500 руб.) в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом "а" пункта 98 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в объеме, определенным настоящим договором; 15 процентов (7500 руб.) в течении 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.

Пунктом 6.4 договора предусмотрено, что в случае нарушений одной из сторон исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в том числе в п. 3.1 договора, предусмотрено, что внесение платы осуществляется в соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края № от ДД.ММ.ГГГГ за заявителя Министерством социального развития Пермского края и(или) его территориальными структурными подразделениями в течение 40 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ (услуг), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности. В случае невнесения Министерством социального развития Пермского края и(или) его территориальными структурными подразделениями платы за заявителя в соответствии с настоящим пунктом, внесение платы осуществляется заявителем в течении 15 дней со дня подписания акта о подключении (л.д.19).

Согласно информационного письма Минсоцразвития Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 решением комиссии от ДД.ММ.ГГГГ был признан нуждающимся в предоставлении материальной помощи на технологическое присоединение жилого помещения к газораспределительной сети. В связи со смертью ФИО3 перечисление денежных средств на счет газораспределительной организации, осуществляющей технологическое присоединение жилого помещения к газораспределительной сети невозможно (л.д.21).

Между истцом и ФИО1 (ранее ФИО2) ДД.ММ.ГГГГ подписано соглашение о замене стороны в договоре №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в связи со смертью ФИО3 Права и обязанности по договору перешли ФИО1 (л.д.72).

Из акта от ДД.ММ.ГГГГ следует, что работы по подключению (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> выполнены. В вводной части акта и реквизитах сторон указана фамилия ФИО3, проставлена подпись (л.д.23).

ФИО4 в судебном заседании указывала, на то что не помнит его подписания, однако подтвердила, что фактически работы истцом выполнены в указанный срок.

Кроме этого, на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО "Газпром межрегионгаз Пермь" и ФИО1 по адресу: <адрес>, осуществляется поставка газа абоненту для коммунально-бытовых нужд.

Таким образом, исходя из нормативных положений, и с учетом того, что АО "Газпром газораспределение Пермь" были выполнены работы по подключению жилой квартиры ответчика к сети газораспределения, но ответчиком не была произведена оплата за проведенную работу, суд приходит к выводу об удовлетворении требований о взыскании задолженности по договору.

Рассматривая требования о взыскании неустойки, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Из положения ст. 31 ГК РФ следует, что соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Пунктом 6.4 договора предусмотрена ответственность за нарушение стороны исполнения обязательств, что соответствует пп. "и" п. 83 Правил № 1314.

Работы по подключению истцом выполнены 31.05.2023, что не оспаривается ответчиком, акт о подключении подписан в тот же день. Несмотря на указание в акте фамилии ФИО3 оснований полагать, что договор со стороны истца не исполнен не имеется, следовательно, оплата по договору должна быть произведена в течении 10 рабочих дней, что не было сделано ответчиком.

Истцом произведен расчет неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом ключевой ставки Банки России действующей на день подписания договора (6,5%), и является арифметически верным, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 35717,50 руб.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в том числе по уплате государственной пошлины.

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 4000 руб., что подтверждается платежными поручениями №, 1563 от ДД.ММ.ГГГГ.

Т.к. иск удовлетворен полностью, то на основании ч. 1 ст. 98 ГПК РФ сумма, уплаченной государственной пошлины в размере 4000 руб. подлежит взысканию с ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу Акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" (ИНН №) задолженность по договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50000 руб., неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 35717,50 руб., расходы по уплате государственной пошлины 4000 руб., всего 89717,50 рублей.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Осинский районный суд Пермского края в течение одного месяца после изготовления в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 30.12.2025.

Судья О.В.Куропаткина