Решение № 2-4049/2024 от 25 февраля 2024 г. по делу № 2-4049/2024

Дело № 2-4049/2024

50RS0005-01-2023-004806-89


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 февраля 2024 года г. Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе

председательствующего судьи Захаровой Л.Н.

при секретаре Вавиленковой М.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО "Мособлгаз" "Север", АО "Мособлгаз" об обязании исполнить обязательства,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику об обязании АО «Мособлгаз» выполнить договорные обязательства по договору от 19 марта 2022 г. №. в рамках Президентской программы догазификации моего участка, находящегося по адресу: АДРЕС

В обоснование требований указал, что 19.03.2022 г. между ФИО1 и АО «Мособлгаз» был заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. В соответствии с договором ответчик обязуется в срок до 31.12.2022 г. осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу и находящегося по адресу: АДРЕС Однако к установленному в договоре сроку ответчик не выполнил свои обязательства. По истечении этого срока ФИО1 вынуждена была подписать Дополнительное соглашение № 1 на продление сроков выполнения работ до 01.06.2023 г. (прилагается), но и оно было не реализовано. 03.05.2023г. мною была составлена и направлена Ответчику Претензия, на нарушение договорных сроков. Претензия осталась без должного внимания.

Истец и ее представитель в судебное заседание явилась, исковые требования поддержали.

Ответчик АО «Мособлгаз» в судебное заседание представителя не направил, извещен надлежащим образом.

Суд, с учетом мнения истца и ее представителя, положений ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствии неявившегося ответчика.

Выслушав истца и ее представителя, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

Пунктом 2 Правил подключения закреплено понятие "догазификация" осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» (далее - программа социальной газификации), утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 (с последующими изменениями и дополнениями).

АО «Мособлгаз» является исполнителем программы социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики Московской области.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что 19.03.2022 г. между ФИО1 и АО «Мособлгаз» был заключен Договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

В соответствии с договором ответчик обязуется в срок до 31.12.2022 г. осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу и находящегося по адресу: АДРЕС

Однако к установленному в договоре сроку ответчик не выполнил свои обязательства.

По истечении этого срока ФИО1 подписала Дополнительное соглашение № 1 на продление сроков выполнения работ до 01.06.2023 г.

Учитывая, что срок исполнения обязательств истек 01.06.2023 г., суд приходит к выводу о том, что требования истца об обязании АО «Мособлгаз» исполнить обязательство по Договору № от 19.03.2022, а именно осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения, подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования– удовлетворить.

Обязать АО "Мособлгаз" выполнить договорные обязательства по догово от 19 марта 2022 г. № а именно осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации по адресу: АДРЕС

Решение может быть обжалован в Московский областной суд через Одинцовский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Федеральный судья Л.Н. Захарова

Мотивированное решение изготовлено 28 февраля 2024 года