Решение № 2-1206/2019 2-1206/2019~М-760/2019 М-760/2019 от 16 августа 2019 г. по делу № 2-1206/2019


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Пятигорский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Весниной О.В.

при секретаре судебного заседания ФИО3

с участием:

истца ФИО1

представителя истца (по доверенности) ФИО8

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала судебных заседаний гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ИП ФИО2 о расторжении договора подряда на строительство дома-сруба, взыскании уплаченной по договору подряда суммы, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения прав потребителя

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ИП ФИО2 о расторжении договора подряда на строительство дома-сруба, взыскании уплаченной по договору подряда суммы, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения прав потребителя удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО2 и ФИО1.

Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 уплаченную сумму в размере 706 100,00 рублей, неустойку в размере 80000,00 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000,00 рублей, штраф в размере 70 000,00 рублей, а всего взыскать 866 100,00 рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 о взыскании с ИП ФИО2 уплаченной суммы по договору подряда в размере 112 000,00 рублей, убытков в размере 198 120,00 рублей, неустойки в размере 738 100,00 рублей, отказать.

Взыскать в пользу экспертного учреждения Научно-образовательного центра судебной экспертизы и экспертных исследований расходы по проведению строительно-технической экспертизы в размере 85 000,00 рублей пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований: с ответчика ИП ФИО2 в размере 73 355,00 рублей, с истца ФИО1 - 11 645,00 рублей

Взыскать с ИП ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в доход муниципального бюджета города-курорта Пятигорска в размере 11 061,00 рублей

Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд в течение месяца через Пятигорский городской суд с момента изготовления решения суда окончательной форме

Судья О.В. Веснина