Решение № 2-3359/2025 2-3359/2025~М-2389/2025 М-2389/2025 от 19 августа 2025 г. по делу № 2-3359/2025

Дело № 2-3359/2025

УИД76RS0013-02-2025-002498-04

Мотивированное
решение изготовлено 20.08.2025 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 августа 2025 года

Рыбинский городской суд Ярославской области в составе

Председательствующего судьи Альштадт С.Н.

При секретаре Поткиной А.Н.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г.рыбинске гражданское дело по иску Открытого акционерного общества «Рыбинскгазсервис» к ФИО1 о взыскании неустойки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ОАО «Рыбинскгазсервис» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неустойки за период с 15.10.2024 года по 16.01.2025 года в сумме 56966 рублей 93 копейки по договору о подключении объекта капитального строительства № от 13.04.2022 года, расходов по оплате государственной пошлины в размере 4000 рублей.

В судебном заседании представитель истца ОАО «Рыбинскгазсервис» по доверенности ФИО2 требования поддержала и пояснила, что между сторонами 13.04.2022 года был заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> земельный участок № к сети газораспределения. Истцом обязательства по договору были исполнены в установленный срок, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 30.01.2024 года. Со стороны ответчика обязательства по договору не были исполнены, по заявлению ФИО1 заключено дополнительное соглашение № к договору, согласно которому срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа был перенесен на 15.10.2024 года. В нарушение условий договора п.3, 5, дополнительного соглашения, ответчик в установленный срок не выполнил обязательства по договору, не подготовил газоиспользуемое оборудование в границах своего земельного участка. Данные обязательства были исполнены только 17.01.2025 года, что подтверждается актом о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства. В результате ненадлежащего исполнения обязательств по договору, истец лишет возможности своевременно компенсировать произведенные расходы путем принятия регулятором данных затрак к учету и включения их в спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа на последующий период. Договором предусмотрена неустойка, размер которой составляет 56966 рублей 93 копейки. В адрес ответчика направлена претензия, которая оставлена без удовлетворения.

Ответчик ФИО1 извещенный о дне рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, уважительности причин не явки не представил.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Установлено, что между ОАО «Рыбинскгазсервис» (исполнитель), ФИО1 (заявитель), ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) 13.04.2022 года заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, согласно которому исполнитель обязуется осуществить подключение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – производственного здания, расположенного по адресу: <адрес>. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>, участок находится примерно в 380 м от ориентира по направлению на север, кадастровый номер №, а заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства в подключению в пределах границ земельного участка и оплатить услуги по подключению, а единый оператор газификации и региональный оператор газификации обязуются обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее Договор).

Договор на подключение заключен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 года № 1547.

Пунктом 3 договора определен срок выполнения мероприятий – 1,5 гда со дня заключения договора.

Согласно пункту 4 договора исполнитель обязан обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки подключения на границе земельного участка заявителя и получить на ней положительное заключение экспертизы, осуществить строительство сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения, обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа, осуществить мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка заявителя, и проектированию сети газопотребления, установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, по установке прибора учета газа, поставкен газоиспользующего оборудования, поставке прибора учета газа, осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя и составить акт о подключении.

Согласно пукнту 6 договора заявитель обязан выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый обхект капитального строительства заявителя, осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, обеспечить разработку проектной документации сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования в соответствии с техническими условиями, в соответствии с проектной документацией обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования, венсти плату за подвключение в установленном размере и сроки.

Размер платы за подключение составил 254634 рубля 94 копейки (пункт 11 договора), плата вносится в четыре этапа, размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов – департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, размер платы за подвключение является предварительным (пункт 12 договора).

В соответствии с пунктом 17 договора предусмотрена ответственность заявителя и исполнителя в случае нарушения установленных догвоором обязательств, в том числе сроков выполнения мероприятий по подключению. Нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III договора, за каждый день просрочки.

13.10.2023 года между сторонами подписано дополнительное соглашение № к договору № от 13.04.2022 года, согласно которому внесены изменения в пункт 3 договора, определен срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуска газа – 2,5 гда со дня заключения договора (не позднее 14 октября 2024 года).

ОАО «Рыбинскгазсервис» обязательства по договору исполнены 30.01.2024 года, подписан акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения – газопровода-ввода среднего давления до границы земельного участка расположенного по адресу: <адрес> земельный участок с кадастровым номером №.

В нарушение принятых обязательств ответчиком ФИО1 обязательства по договору, а именно сеть газопотребления на территории земельного участка с кадастровым номером №, включая газораспределительный шкаф, газопровод подземный и надземный, газоиспользующее оборудование, присоединенное к сети газопотребления, подготовлена к подключению с нарушением установленных сроков - 17.01.2025 года, что подтверждается актом о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению, подлючение произведено 07.02.2025 года, что подтверждается актом о подключении.

20.02.2025 года в адрес ФИО1 истцом ОАО «Рыбинскгазсервис» направлена претензия № о выплате неустойки в соответствии с пунктом 17 договора в размере 56966 рублей 93 копейки за период с 15.10.2024 года по 16.01.2025 года, исходя из расчета 0,014х0,17х254634,94х94дня. Претензия оставлена без удовлетворения.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств, согласно статьям 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, является неустойка, которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнени или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Учитывая нарушение ответчиком ФИО1 срока подготовки сети газопотребления на земельном участке к подключению по договору № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> земельный участок № к сети газораспределения, что лишило ОАО «Рыбинскгазсервис» возможности своевременно компенсировать произведенные ими расходы путем принятия регулятором данных затрат к учету и включения их в спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа на последующий период, требования истца о взыскании неустойки подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Истцом при подаче искового заявления понесены расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей, факт несения расходов подтвержден платежным документом, с учетом удовлетворения требований истца в полном объеме, уплаченная истцом государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Открытого акционерного общества «Рыбинскгазсервис» к ФИО1 (паспорт №) удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Открытого акционерного общества «Рыбинскгазсервис» неустойку в размере 56966 рублей 93 копейки, государственную пошлину в размере 4000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья Альштадт С.Н.