Решение № 2-665/2025 2-665/2025~М-478/2025 М-478/2025 от 30 октября 2025 г. по делу № 2-665/2025

Гр. дело №


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 октября 2025 года Талдомский районный суд ФИО4 <адрес>

в составе председательствующего судьи Иванов Д.М.,

при помощнике судьи ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к АО «Мособлгаз» об обязании осуществить работы, определенные в договоре, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебной неустойки,

встречному иску АО «Мособлгаз» к ФИО3 о внесении изменений в договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации,

заслушав объяснения представителя ответчика,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратился в суд с иском к АО «Мособлгаз» об обязании осуществить работы, определенные в договоре, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебной неустойки.

В обоснование заявленных требований указал, что 29.05.2024г. между ним и АО «Мособлгаз» был заключен договор о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-<адрес>. По данному договору АО «Мособлгаз» приняло на себя обязанности по поставке и технологическому присоединению газового оборудования до границ земельного участка с кадастровым номером 50:01:0050206:940, расположенного по адресу: ФИО4 <адрес>, Юго-западный мкр., принадлежащий истцу на праве собственности. Срок выполнения данных мероприятий был установлен до 31.12.2024г. Плата за подключение установлена п. 10 договор и внесена, согласно п. 11 договора в размере 24 227 руб. 22 коп. 27.08.2024г. В установленный договором срок подключение земельного участка истца к газораспределительной сети не состоялось. 09.04.2025г. истец обратился к ответчику с претензией с требованием подключить свой участок к сети газораспределения до 30.04.2025г. Ответ на претензию получен не был. Поскольку ответчик не исполнил обязанность по подключению земельного участка истца к сети газораспределения в установленный договором срок, на ответчика подлежит возложению обязанность по исполнению договора и уплате неустойки за просрочку его исполнения.

АО «Мособлгаз» обратилось в суд с встречным иском к ФИО3 о внесении изменений в Договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в части сроков выполнения работ, возмещении судебных расходов.

Требования АО «Мособлгаз» по встречному иску основаны на том, что в соответствии с п.8 Перечня поручений по реализации Послания ФИО1, утвержденного Президентом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №Пр-753 Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, публичным акционерным обществом «Газпром» и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения). ФИО2 <адрес> во исполнение поручений ФИО1 РФ на АО «Мособлгаз» возложены задачи по обеспечению подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения.

Выполнение данных мероприятий предусмотрено ФИО2 <адрес> «Развитие газификации в ФИО4 <адрес> до 2035 года», утвержденной Постановлением ФИО2 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. В соответствии с положениями п. 5 постановления ФИО2 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № перечни мероприятий по газификации населенных пунктов ФИО4 <адрес>, по социальной газификации населенных пунктов (за исключением территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) и социальной газификации котельных общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и медицинских организаций, расположенных на территории ФИО4 <адрес>, без привлечения средств граждан и организаций, по строительству газопроводов-связок и ГРС в целях обеспечения возможности технологического присоединения объектов капитального строительства, по увеличению пропускной способности газораспределительной системы, по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории ФИО4 <адрес>, по созданию газопроводов-источников для объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива, в рамках решения проблем неэффективного теплоснабжения на территории ФИО4 <адрес>, по газификации населенных пунктов, строительство газопроводов-источников, к которым запланировано в рамках ФИО2 развития газоснабжения и газификации ФИО4 <адрес> на период 2021-2025 годов, реализуемой за счет инвестиций ПАО «Газпром», по оформлению в установленном законодательством Российской Федерации порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи, приведены в приложении к ФИО2.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно ФИО2, их основные технические характеристики, стоимость работ и сроки их выполнения могут уточняться на основании утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также экспертизы (проверки) сметной стоимости с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год, и фактически выполненных работ, а также в случае изменения источников финансирования работ по газификации объектов ФИО2.

Постановлением ФИО2 <адрес> от 04.03.2025г. №-ПП внесены изменения в социальной газификации. Новая редакция ФИО2 вступила в законную силу и включает в себя мероприятия по догазификации, в том числе принадлежащего ответчику домовладения, включенного в Раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации». Срок выполнения указанных мероприятий запланирован на декабрь 2025 года (пункт 122886 Пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к подразделу 2.2. приложения к ФИО2 <адрес> «Развитие газификации в ФИО4 <адрес> до 2035 года» в редакции постановления ФИО2 <адрес> от 04.03.2025г. №-ПП.

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. В соответствии с поданной ФИО3 заявкой, между АО «Мособлгаз» и ФИО7 заключен договор от АО «Мособлгаз» был заключен договор о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-<адрес> отношении домовладения, расположенного по адресу: ФИО4 <адрес>, Юго-западный мкр.. Согласно п.п. 10 и 11 Договора стоимость выполняемых мероприятий до границ земельного участка составляет 24 227 руб. 22 коп.

В соответствии с пунктом 1 Договора исполнитель (истец) в рамках догазификации обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю (ответчику), намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физического лица, проложены газораспределительные сети, жилой дом (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно п. 9 Правил подключения № Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. В публичном договоре одной из сторон является продавец (исполнитель), который занимается предпринимательской деятельностью и, как правило, реализует социально необходимые и публично значимые товары (работы, услуги).

Населенный пункт ФИО3 вошел в ФИО2 догазификации, в связи с чем по заявке в отношении домовладения был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, однако, в связи с дефицитом пропускной способности существующих газораспределительных сетей, актуальной редакцией Постановления ФИО2 <адрес> от 04.03.2025г. №-ПП предусмотрено строительство дополнительного газораспределительного газопровода до домовладения Заявителя сроком до декабря 2026 года (п. 122886). На сегодняшний день Договор о подключении (технологическом присоединении) в рамках ФИО2 догазификации, заключенный с ФИО3, не соответствует нормативным актам в части срока исполнения мероприятий по догазификации, в соответствии с которыми он был заключен и уклонение от пролонгации заключенного договора влечет нарушение положений ст. 426 ГК РФ. Объективные основания для изменения сроков выполнения социальной газификации и утверждения новой редакции ФИО2 <адрес> возникли после заключения договора. При этом государственным заказчиком и разработчиком ФИО2 газификации является Министерство энергетики ФИО4 <адрес>, а АО «Мособлгаз» является исполнителем и обязано соблюдать предусмотренные ФИО2 сроки выполнения мероприятий по газификации и социальной газификации населенных пунктов, расположенных на территории ФИО4 <адрес>. Обосновывая требования о понуждении к изменению договора, АО «Мособлгаз» обращает внимание суда, что Договор о подключении, заключенный с ФИО3 на условиях догазификации, не соответствует требованиям в части срока реализации мероприятий, установленным Правилами подключения №, положениями Постановления ФИО2 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановления ФИО2 <адрес> от 04.03.2025г. №-ПП, а соответственно подлежит приведению в соответствие с действующим законодательством. На основании изложенного просит суд внести изменения в Договор №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и ФИО3, Технические условия в части указания срока исполнения «не позднее 30.12.2026», взыскать с ФИО3 судебные расходы в размере оплаченной госпошлины в сумме 20 000 рублей.

Истец и его представитель в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования ФИО3 не признала, встречный иск просила удовлетворить.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, считает иск ФИО8 не подлежащим удовлетворению, встречный иск АО «Мособлгаз» - подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст.420 ч.1 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст.421 ч.1 и 4 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

В соответствии со ст.423 ч.1 и 2 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

2. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

В силу ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 451 ГПК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Согласно статье 17 ФИО1 закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными ФИО2 газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, на основании топливно-энергетического баланса, утверждаемого высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителем исполнительно-распорядительного органа ФИО1 территории. Порядок разработки, утверждения и реализации указанных ФИО2 и схем устанавливается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 3 и 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных ФИО2 газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 903, разработку ФИО2 газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти ФИО1 территории) совместно с единым оператором газификации (региональным оператором газификации).

ФИО2 газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (руководителями исполнительно-распорядительного органа ФИО1 территории). При необходимости в ФИО2 газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547.

Понятие «догазификация» в соответствии с Правилами, - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации определены в пунктах 119 - 126 Правил (раздел VII).

В соответствии с требованием пункта 121 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется ФИО2 газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Согласно пункту 122 Правил в случае отсутствия в ФИО2 газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем:

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности;

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или ФИО1 значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В силу пункта 123 Правил в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в ФИО2 газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

Судом установлено, что ФИО3 является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:01:0050206:940, расположенного по адресу: ФИО4 <адрес>, Юго-западный мкр.

29.05.2024г. между ним и АО «Мособлгаз» был заключен договор о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-<адрес>.

По данному договору АО «Мособлгаз» приняло на себя обязанности по поставке и технологическому присоединению газового оборудования до границ земельного участка с кадастровым номером 50:01:0050206:940, расположенного по адресу: ФИО4 <адрес>, Юго-западный мкр., принадлежащий истцу на праве собственности.

Срок выполнения данных мероприятий был установлен до 31.12.2024г. Плата за подключение установлена п. 10 договор и внесена, согласно п. 11 договора в размере 24 227 руб. 22 коп. 27.08.2024г.

В установленный договором срок подключение земельного участка истца к газораспределительной сети не состоялось.

09.04.2025г. истец обратился к ответчику с претензией с требованием подключить свой участок к сети газораспределения до 30.04.2025г. Ответ на претензию получен не был.

Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа установлен не позднее 31.12.2024г. В соответствии с разделом III договора размер платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектировании сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа составляет 24 227 руб. 22 коп.

Приложением к договору являются Технические условия №б/н с указанием срока подключения – не позднее 31.12.2024г.

Оплата в размере 24 227 руб. 22 коп. ФИО3 произведена 27.08.2024г., что подтверждается представленным Счетом на оплату и кассовым чеком.

Однако подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения и пуск газа до настоящего времени не осуществлены, в связи с чем ФИО3 обратился в суд с иском о понуждении АО «Мособлгаз» выполнить взятые на себя обязательства, а также просит взыскать неустойку за нарушение срока исполнения договора.

АО «Мособлгаз» обратилось с встречным иском, в котором просит внести изменения в Договор №-<адрес> части срока выполнения обязательств по договору – не позднее 30.12.2026г., в связи с тем, что для осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования требуется строительство газораспределительной сети и соответствующее финансирование.

В своих письменных возражениях АО «Мособлгаз» указывает, что выполнение работ по договору обусловлено исполнением встречных обязательств со стороны истца. Истец принял на себя обязательства осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к технологическому присоединению в пределах грани ц земельного участка, в том числе уведомить АО «Мособлгаз» о выполнении технологических условий. Однако истец свою части условий не выполнил, соответствующее уведомление в адрес ответчика не направил.

Разрешая требования ФИО3 о возложении обязанности на АО «Мособлгаз» исполнить принятые обязательства по подключению домовладения к системе газоснабжения, суд исходит из следующего.

Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения по договору от ДД.ММ.ГГГГ осуществляется в рамках догазификации, сроки которой установлены региональной ФИО2 газификации в ФИО4 <адрес> до 2035 года, утвержденной постановлением ФИО2 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Учитывая, что постановлением ФИО2 <адрес> от 04.03.2025г. №-ПП в региональную ФИО2 внесены изменения, перенесен срок догазификации, суд полагает, что отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, поскольку возможность переноса срока предусмотрена пунктом 123 Правил.

Кроме того, суд учитывает, что АО «Мособлгаз» на момент заключения договора не мог знать об объеме предполагаемых работ, до окончания которых работы по догазификации объекта истца провести невозможно. Ответчиком по основному иску представлены доказательства проведения работ в рамках подготовки исполнения обязательств по договору.

ФИО3 заявлены требования о взыскании неустойки на основании пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в размере 109510,51 рублей, расчет которой произведен из суммы расходов на установку газового оборудования по договору.

На основании пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказанием услуг) не определена - общей цены заказа.

Суд оснований для взыскания неустойки по п. 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, не усматривает, поскольку взаимоотношения сторон в данном случае регулируются специальным законом.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 52 Правил, одним из обязательных условий договора подключения является указание на наличие обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Согласно Правилам, подключение физических лиц в рамках ФИО2 догазификации, а именно: проектирование, строительство газопровода до границ земельного участка заявителя, фактическое подключение и пуск газа, осуществляется Обществом без взимания платы.

В связи с этим, сам по себе договор о подключении, заключенный в рамках ФИО2 догазификации, является безвозмездным и не содержит размера платы за подключение. Таким образом, в случае заключения договора, содержащего обязанности Общества осуществить мероприятия только до границ земельного участка заявителя, расчет неустойки не производится.

Поскольку каких-либо нарушений в действиях ответчика по исполнению взятых на себя обязательств по договору судом не установлено, производные требования о компенсации морального вреда, взыскании штрафа удовлетворению не подлежат.

При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения всех заявленных ФИО3 исковых требований к АО «Мособлгаз» не имеется.

При установленных обстоятельствах суд считает, что имеются основания для изменения условий Договора от 29.05.2024г. о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в части сроков выполнения работ, в связи с чем удовлетворяет встречный иск АО «Мособлгаз» в части внесения изменений в Договор от 29.05.2024г. №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и ФИО3, изложив абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции: «3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет не позднее 31.12.2026г.». Изложить пункт 6 технических условий № <адрес>Д/8 из заявки (Приложение № к Договору) в следующей редакции: «6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2026г.». В пункте 8 технических условий № <адрес>Д/8 (Приложение № к Договору) слова «не позднее 31.12.2024г.» заменить словами «не позднее 31.12.2026г.». Изложить пункт 14 технических условий № <адрес>Д/8 (Приложение № к Договору) в следующей редакции: «14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2026г. со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.».

В связи с удовлетворением встречного иска суд взыскивает с ФИО3 в пользу АО «Мособлгаз» расходы истца по встречному иску на уплату госпошлины в размере 20 000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

иск ФИО3 к АО «Мособлгаз» об обязании осуществить работы, определенные в договоре от 29.05.2024г. №-<адрес>, взыскании неустойки за период с 01.01.2025г. по 20.05.2025г. в размере 101 754 руб., компенсации морального вреда в размере 8 245 руб. 68 коп., штрафа в размере 55 000 руб. судебной неустойки за каждый день исполнения решения суда в размере 3 000 руб. оставить без удовлетворения.

Встречный иск АО «Мособлгаз» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт: серия 4617 №) удовлетворить.

Внести изменения в Договор от 29.05.2024г. №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и ФИО3, изложив абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции:

«3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет не позднее 31.12.2026г.».

Изложить пункт 6 технических условий № <адрес>Д/8 из заявки (Приложение № к Договору) в следующей редакции:

«6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2026г.».

В пункте 8 технических условий № <адрес>Д/8 (Приложение № к Договору) слова «не позднее 31.12.2024г.» заменить словами «не позднее 31.12.2026г.».

Изложить пункт 14 технических условий № <адрес>Д/8 (Приложение № к Договору) в следующей редакции:

«14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2026г. со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.».

Взыскать с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт: серия 4617 №) в пользу АО «Мособлгаз» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) расходы на оплату госпошлины в размере 20 000 рублей

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в ФИО4 областной суд через Талдомский районный суд.

Судья: Д.М. Иванов

Мотивированное решение изготовлено 31.10.2025г.

Решение не вступило в законную силу.