Решение № 2-282/2026 2-282/2026~М-153/2026 М-153/2026 от 12 мая 2026 г. по делу № 2-282/2026

Дело № 2-282/2026

25 RS 0038-01-2026-000264-29


Решение

именем Российской Федерации

27 апреля 2026 года г. Фокино

Фокинский городской суд Приморского края в составе председательствующего судьи Выставкина А.П., при секретаре судебного заседания Майковой О.В., с участием представителя истца С.А.А. – адвоката М.Э.В., представителя ответчика АО «Оборонэнерго» - И.Н.Н., действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению С.А.А. к АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» о защите прав потребителей, возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец С.А.А. обратилась в суд с названным иском, указав в обоснование исковых требований, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком в лице <данные изъяты> заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств садового дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>.

По условиям договора сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Определён размер платы за технологическое присоединение - 71311,43 руб., и установлен порядок её внесения: в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя счета на оплату вносится 15% платы (10 696,71 р.), в течение 20 дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя счета на оплату вносится 30 % платы (21 393, 43 р.), в течение 40 дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя счета на оплату вносится 35% платы (24 959,0 р.), оставшиеся 20 % (14 262,29 р.) вносится в течение 10 дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Указанный договор считаются заключенным со дня оплаты заявителем первого платежа.

Обязательства по внесению оплаты за технологическое присоединение в соответствии с договором выполнены в полном объеме. Технические условия в части обязательств заявителя полностью исполнены ДД.ММ.ГГГГ.

В предусмотренный договором срок ответчик свои обязательства не исполнил. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения.

В ответ на претензию ответчик в качестве причин неисполнения обязательств сослался на резкий рост спроса на технологическое подсоединение.

Истец просил суд возложить на ответчика обязанность выполнить мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения садового дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и взыскать договорную неустойку в размере 29 416,2 руб. руб., компенсацию морального вреда - 100 000 руб., судебные расходы в размере 35 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

В судебном заседании истец поддержал доводы иска и настаивал на их удовлетворении. Пояснил, что в досудебном порядке к ответчику обращался неоднократно.

Представитель ответчика в судебном заседании просила в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на доводы возражений.

Выслушав мнения участников процесса, изучив представленные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Материалами дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком в лице руководителя филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств садового дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №.

По условиям договора сетевая организация возложила на себя обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п.1 и п.5 Договора).

Пунктами 10 и 11 договора определён размер платы за технологическое присоединение - <данные изъяты> руб., и установлен порядок её внесения: в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя счета на оплату вносится 15% платы (10 696,71 р.), в течение 20 дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя счета на оплату вносится 30 % платы (21 393, 43 р.), в течение 40 дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя счета на оплату вносится 35% платы (24 959,0 р.), оставшиеся 20 % (14 262,29 р.) вносится в течение 10 дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Указанный договор считаются заключенным со дня оплаты заявителем первого платежа (п.21 договора).

Всоответствии с п.17 договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем 1 или 2 настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Обязанность по внесению оплаты за технологическое присоединение в соответствии с договором выполнены в полном объеме и стороной ответчика не оспариваются. Технические условия в части обязательств заявителя полностью исполнены, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ допуска расчетных приборов электроэнергии, согласно которому ИКУЭ соответствует требованиям НТД, потребитель предупрежден об ответственности за сохранность пломб.

В предусмотренный договором срок ответчик свои обязательства не исполнил, доказательств обратного суду не предоставлено.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу требований ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Изложенные в исковом заявлении обстоятельства ответчиком не оспорены, доказательств, опровергающих доводы истца о неисполнении до настоящего времени спорного договора - ответчиком не представлено, в связи с чем, суд, руководствуясь положениями п. 2 ст. 195 ГПК РФ, основывает решение на исследованных в судебном заседании доказательствах, представленных истцом, приходя к выводу об их достоверности, допустимости и относимости к рассматриваемому спору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

В силу пункта 3 вышеназванных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицом, обратившимися в сетевую организацию в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 6 правил установлено, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими правилами.

Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причинённых таким необоснованным отказом или уклонением.

Ответчик является коммерческой организацией, одной из основных целей деятельности которой является обеспечение энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

Для достижения указанной цели общество осуществляет, среди прочего, оказание услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.

Следовательно, как исполнитель, в смысле положений Закона «О защите прав потребителей», обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которой соответствует заключённым договорам.

Согласно п.1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В силу статьи 28 названного 3акона РФ, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), потребитель вправе назначить исполнителю новый срок.

Учитывая период неисполнения ответчиком обязательств по договору, отсутствие доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение ответчиком мероприятий по осуществлению технологического присоединения, суд полагает разумным сроком для выполнения ответчиком обязательств по спорному договору - в течение одного месяца с момента вступления в законную силу настоящего решения.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п.1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Согласно п. 18 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процентов от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Расчет неустойки за нарушение сроков удовлетворения требования о технологическом присоединении к электрическим сетям по договору ответчиком не оспаривался, иного расчёта не представлено.

В силу статьи 15 3акона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортёром) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным основанием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Пункт 2 ст. 1101 ГК РФ предусматривает, размер компенсации морального вреда, определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Учитывая обстоятельства, при которых истцу причинен моральный вред, характер нравственных страданий, их продолжительность суд приходит к выводу, что заявленный размер компенсации морального вреда является чрезмерно завышенным и подлежит снижению до 5000 рублей.

На основании п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.

Согласно п. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика, в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 21219,4 рублей.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден на основании ст.17 Закона «О защите прав потребителей», взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально размеру удовлетворенных требований с учетом положений ст.91 ГПК РФ.

Кроме того, с ответчика подлежит взысканию судебные расходы, несение которых подтверждено материалами дела в размере 35000 рублей.

На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 197-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования С.А.А. к АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский», - удовлетворить частично.

Возложить на АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» обязанность выполнить мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям садового дома, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» (ИНН <***>) в пользу С.А.А., <данные изъяты> договорную неустойку в размере 37438,80 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 21219,4 рублей, судебные расходы в размере 35000 рублей.

Взыскать с АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» (ИНН <***>) государственную пошлину в бюджет городского округа ЗАТО г. Фокино в размере 4000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд, через Фокинский городской суд, в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения, то есть с 13 мая 2026 года.

Председательствующий судья А.П. Выставкин