Апелляционное определение № 02-1298/2025 02-1298/2025~М-1043/2025 33-12853/2026 М-1043/2025 от 1 апреля 2026 г. по делу № 02-1298/2025

Судья: фио

Гражданское дело № 33 - 12853/2026 (№ 02 – 1298/2025)

УИД: 77RS0026-02-2025-002464-71


АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2 апреля 2026 года адрес

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Ефимовой И.Е.,

судей фио, фио,

при помощнике судьи Титове Н.С.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Ефимовой И.Е. гражданское дело по апелляционной жалобе истца фио на решение Таганского районного суда адрес от 8 октября 2025 года, которым постановлено:

В удовлетворении исковых требований фио к адрес - отказать,

УСТАНОВИЛА:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к адрес, в котором просит:

· обязать ответчика заключить с истцом дополнительное соглашение об уменьшении цены за выполнение работы (оказание услуги) до сумма;

· взыскать с ответчика в пользу истца разницу в размере сумма, возникшую между ранее уплаченными по договору денежными средствами в размере сумма и денежными средствами, предусмотренными дополнительным соглашением, в размере сумма;

· взыскать с ответчика в пользу истца неустойку, составляющую общую стоимость работ по договору в размере сумма;

· обязать ответчика забрать у истца поставленный товар (пункт газораспределительный, счетчик газовый, 3 крана, газовый котел, дымоход, клапан, изолятор, фильтр, 2 подводки), и возвратить уплаченные за товар денежные средства в размере сумма;

· взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере сумма в день, начиная с 12 марта 2025 по день вынесения судебного решения;

· взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере сумма;

· взыскать с ответчика в пользу истца штраф;

· взыскать с ответчика в пользу истца почтовые расходы в размере сумма

Истец ФИО1 в судебное заседание суда первой инстанции явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика адрес - фио в судебное заседание суда первой инстанции явилась, возражала относительно удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление.

Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого просит истец ФИО1 по доводам, указанным в апелляционной жалобе.

Истец ФИО1 в судебное заседание суда апелляционной инстанции явился, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика адрес - фио в судебное заседание суда апелляционной инстанции явилась, представила письменные возражения на апелляционную жалобу.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на апелляционную жалобу, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к выводу о том, что решение суда подлежит оставлению без изменения.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что истец ФИО1 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: адрес, адрес кадастровым номером 50:12:0020301:17, что подтверждается выпиской из ЕГРН (л. д. 11 - 17).

30 июля 2024 года между ФИО1 (заявитель) и Акционерным обществом «МОСОБЛГАЗ» (исполнитель) был заключен Договор № 01/131- Д03676-23 о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства, расположенного по адресу: адрес, адрес кадастровым номером 50:12:0020301:17 (л. д. 6 - 10).

Договор между сторонами заключен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1547 от 13 сентября 2021 года.

Согласно п. 3 Договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску марка автомобиля составляет 31 декабря 2024 года. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

Поскольку 31 декабря 2024 года являлся выходным днем, последним днем подключения (технологического присоединения) домовладения и пуска марка автомобиля необходимо считать 9 января 2025 года.

Постановлением Правительства адрес от 20 декабря 2004 года № 778/50 утверждена Программа Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», в соответствии с которой осуществляется проведение мероприятий по газификации.

Государственным заказчиком и разработчиком Программы Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года» является Министерство энергетики адрес.

адрес является исполнителем Программы Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года».

Основной целью Программы является осуществление мероприятий по социальной газификации адрес без привлечения средств граждан с 21 апреля 2021 года в целях исполнения п. 8 Перечня поручений от 2 мая 2021 года № Пр-753 по реализации Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года и в соответствии с п. 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1152-р от 30 апреля 2021 года.

Программа содержит перечни мероприятий по газификации и социальной газификации населенных пунктов, расположенных на территории адрес, с утвержденным графиком выполнения этих мероприятий, включая пообъектный перечень.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно Программе, их основные технические характеристики, стоимость работ и сроки их выполнения могут уточняться на основании утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также экспертизы (проверки) сметной стоимости с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год, и фактически выполненных работ, а также в случае изменения источников финансирования работ по газификации объектов Программы (п. 5 Программы).

В связи с внесением изменений в Программу Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года» Постановлениями Правительства адрес от 23 января 2025 года № 45 - ПП, от 4 марта 2025 года № 191 - ПП, от 7 июля 2025 года № 784 - ПП срок выполнения мероприятий по догазификации принадлежащего ответчику объекта капитального строительства, включенного в подраздел 2.2 «Пообъектный план - график догазификации», запланирован до конца декабря 2025 года (адрес плана - графика догазификации, являющегося приложением к подразделу 2.2. Приложения к Программе Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года» в действующей редакции Постановления Правительства адрес 7 июля 2025 года № 784 - ПП).

Согласно п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», «догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка марка автомобиля или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта.

Согласно п. 78 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», установлена возможность изменения условий договора о подключении, которое при согласии сторон оформляется дополнительным соглашением.

Согласно п. 121 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Согласно п. 123 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

Далее судом первой инстанции было установлено, что адрес неоднократно информировало заявителя о наличии вышеуказанных объективных причин с предложением заключения дополнительных соглашений с изменением срока исполнения договора, что истцом не оспаривалось.

В соответствии с Постановлением Правительства адрес от 4 марта 2025 года № 191 – ПП, адрес направило в адрес фио предложение о заключении Дополнительного соглашения к Договору со сроком исполнения мероприятий до 31 декабря 2025 года, которое было оставлено истцом без удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь ст. 309, 310, 420, 421, 423, 426 ГК адресадрес закона Российской Федерации от 31 марта 1999 года № 69 - ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», положениями Постановлением Правительства адрес от 20 декабря 2004 года № 778/50 утверждена Программа Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», дав оценку собранным по делу доказательствам в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, обоснованно исходил из того, что осуществление технологического присоединения газоиспользующего оборудования не представляется возможным ввиду отсутствия сетей газораспределения.

Доказательств готовности сети газораспределения, позволяющей осуществить технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, материалы дела не содержат.

Судом принято во внимание, что Правительством адрес был изменен срок выполнения мероприятий по догазификации принадлежащего ответчику объекта капитального строительства до декабря 2025 года, в связи с чем требование истца об осуществлении газификации на безвозмездной основе ранее вышеуказанного срока является неисполнимым.

Принимая во внимание, что правоотношения сторон возникли в связи с исполнением безвозмездного Договора № 01/131- Д03676-23 о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства, предусмотренной программой Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», государственным заказчиком которой является Министерство энергетики адрес, суд первой инстанции не нашел правовых оснований для применения к спорным правоотношениям положений Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300 - 1 «О защите прав потребителей».

Кроме того, истцом ФИО1, в нарушение п. 6 Договора не представлено доказательств, отвечающих требованиям ст. 59, 60 ГПК РФ, свидетельствующих о выполнении обязанности по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ принадлежащего ему на праве собственности земельного участка.

Основания и мотивы, по которым суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, изложены в описательно - мотивировочной части решения, с которыми судебная коллегия соглашается.

Правоотношения сторон и закон, подлежащий применению, определены судом правильно, обстоятельства, имеющие значение для дела установлены на основании представленных доказательств, оценка которым дана с соблюдением требований, предусмотренных ст. 67 ГПК РФ, подробно изложена в мотивировочной части решения.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, были предметом исследования и оценки судом первой инстанции, необоснованность их отражена в судебном решении с изложением соответствующих мотивов.

Доводы апелляционной жалобы не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке, нарушений норм гражданского процессуального законодательства, влекущих отмену решения, по делу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 193, 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Таганского районного суда адрес от 8 октября 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу истца фио – без удовлетворения.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено: 12 мая 2026 года.

Председательствующий:

Судьи: