Решение № 2-1671/2019 2-1671/2019~М-582/2019 М-582/2019 от 19 мая 2019 г. по делу № 2-1671/2019

Дело №


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 мая 2019 года город Симферополь

Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующего судьи – Хулаповой Г.А.,

при секретаре – Гордеевой Л.О.,

с участием представителя ответчика - ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «<данные изъяты> об обязательстве осуществить определенные действия и исполнить договор, взыскании неустойки, морального вреда –

установил:

ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее - ГУП РК «Крымэнерго»), в котором просит обязать ответчика осуществить технологического присоединение к электрическим сетям по договору № от ДД.ММ.ГГГГ для электроснабжения устройств индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес>. Взыскать с ответчика моральный вред в размере 30 000 руб., неустойку в размере 2 282 руб. 50 коп.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ за № между истцом и ответчиком был заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в течение 6 месяцев со дня заключения при наличии технических условий. Истцом были представлены технические условия для подключения к электросетям, оплачены 550 руб. Договор должен быть выполнен до ДД.ММ.ГГГГ. Однако вопреки заключенному Договору, в установленные сроки присоединение устройств истца к электрическим сетям ответчик не осуществил. Таким образом, истец указывает на то, что ГУП РК «Крымэнерго» продолжает безосновательно уклоняться от выполнения своих обязательств по договору. На ДД.ММ.ГГГГ превышение срока для подключения составляет 83 календарных дня.

В судебное заседание истец не явился. О дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. В исковом заявлении в связи с удаленностью проживания (<адрес>) просил рассмотреть данное гражданское дело в его отсутствие, предоставив суду оригиналы документов, приобщенные к исковому заявлению.

Представитель ответчика ГУП РК «Крымэнерго» в судебном заседании возражала против удовлетворения искового заявления.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлены следующие обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор № согласно которому ответчик обязался осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: <адрес>, в течение шести месяцев со дня заключения договора (л.д. 34-35).

ДД.ММ.ГГГГ были составлены технические условия для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» с энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: <адрес>. Начальник Ялтинского РЭС подписал технические условия (л.д. 36).

В соответствии со ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об Энергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимися к ней лицом. Указанный договор является публичным. Аналогичные положения содержатся и в пункте 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В пункте 7 Правил N 861 установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

При этом согласно п. 12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.

Согласно п. 14 вышеуказанных правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, физических лиц, по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности).

В договоре и указанными нормативными актами определен порядок действий сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, включающий в себя помимо прочего, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.

Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа государственной власти.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы ЭПУ в электрической сети.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения (пункт 19 Правил N 861).

Истцом в Управление Федеральной антимонопольной службы по <адрес> и городу Севастополю была подана жалоба на бездействие Ответчика в несоблюдении требований законодательства РФ.

Установка шкафа учета, согласно пункту 11.1 технических условий, осуществляется на границе земельного участка Истца. Ответчик свою часть по Договору, а именно установку ТП-10/0,4 кВ, подключение проектируемой ТП двумя КЛ-10 кВ врезкой в КЛ-10 кВ «ТП 301-ТП 922», строительство В Л-0,4 кВ, подключение проектируемой В Л-0,4 кВ от свободного коммутационного аппарата РУ-0,4 кВ проектируемой ТП, не выполнил. Таким образом, установка шкафа учета со стороны Истца не осуществлена и представить Уведомление о выполнении заявителем своей части мероприятий по технологического присоединению не представляется возможным.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением антимонопольной службы по <адрес> и городу Севастополю вынесено Постановление о назначении ГУП РК «Крымэнерго» административного наказания по делу об административном правонарушении № в виде штрафа в размере 50 000 руб. в связи с нарушением ГУП РК «Крымэнерго» требований Правил подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Как установлено в судебном заседании, что не оспаривается представителями ответчика, до настоящего времени ответчик не исполнил свои обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Учитывая изложенное, требования истца в части обязательства ответчика выполнить договор № от ДД.ММ.ГГГГ – осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: <адрес>, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

ФИО2 также просит взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» неустойку за нарушение срока исполнения договора технологического присоединения.

Как было указано выше, в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии срок исполнения ГУП РК «Крымэнерго» обязанности по технологическому присоединению принадлежащих истцу энергопринимающих устройств в данном случае не может превышать 6 месяцев со дня заключения договора.

Пункт 16 Правил технологического присоединения предусматривает ответственность сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В соответствии с п. 6.3 Договора, не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра, указанного в пункте 6.2, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора (6 месяцев), осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический приём (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

В соответствии с п. 17 Договора, с учетом изложенного, дата, с которой должна начисляться неустойка.

Исходя из изложенного, при отсутствии доказательств обратного, суд считает установленным факт нарушения ответчиком срока исполнения обязательств по договору технологического присоединения, что является основанием для взыскания с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО2 неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (83 дня) в размере 2 282 руб. 50 коп.

Как было указано выше на правоотношения сторон распространяются положения закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О защите прав потребителей», статья 15 которого указывает, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом.

Поскольку судом установлено нарушение прав истца, как потребителя, суд признает обоснованными ее требования о взыскании в его пользу компенсации морального вреда. Однако достаточным и справедливым размером суммы компенсации с учетом сложившихся между сторонами правоотношений суд считает сумму в размере не 30 000 руб., как просил истец в своем исковом заявлении, а в размере 3000 рублей.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ, суд при принятии решения вправе обязать ответчика совершить определенные действия. В случае если указанные действия может совершить только ответчик, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решения суда должно быть исполнено.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден при подаче иска в размере 700 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 321 ГПК РФ, –

решил:

Исковые требования ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» об обязательстве осуществить определенные действия и исполнить договор, взыскании неустойки, морального вреда – удовлетворить частично.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» выполнить договор № от ДД.ММ.ГГГГ – осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2 и подать напряжение для электроснабжения электроустановок индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО2 неустойку в размере 2 285 (две тысячи двести восемьдесят два) рубля 50 копеек.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО2 в счёт компенсации морального вреда 3 000 (три тысячи рублей) рублей.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в доход государства государственную пошлину в размере 700 (семьсот) рублей.

В удовлетворении остальной части искового заявления отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Г.А. Хулапова