Решение № 2-1659/2018 от 1 июля 2018 г. по делу № 2-1659/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

02 июля 2018 года г.Мытищи Московская область

Мытищинский городской суд Московской области в составе судьи Наумовой С.Ю., при секретаре Тагирове Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению ФИО2 к Акционерному обществу «Московская областная энергосетевая компания» об обязании заключить договор технологического присоединения, выполнить соответствующие мероприятия, взыскать компенсацию морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ФИО2 обратилась в суд с исковым заявлением, с учётом уточнений в окончательной редакции, к Акционерному обществу «Московская областная энергосетевая компания», в котором просила обязать ответчика заключить с истцом договор с приложенными техническими ФИО3 об осуществлении технологического присоединения, к электрическим сетям энергопринимающих устройств, максимальная мощность 15 кВт для бытового потребления, при опосредованном присоединении через электросети СНТ «Зеленый бор» КТП- 1113, расположенных по адресу: <адрес>, в редакции Правил о технологическом присоединении и постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГг. №; обязать ответчика исполнить фактическое технологическое присоединение с подачей напряжения 0,4 кВ. к электрическим сетям, при опосредованном присоединении через электросети СНТ «Зеленый бор» КТП-1113, энергопринимающих устройств ФИО2, максимальной мощностью до 15 кВт для бытового потребления, расположенных по адресу: <адрес> в соответствии с договором и техническими ФИО3 утверждёнными судом. Одновременно истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей.

В обоснование иска указано, что истец является собственником земельного участка № для садоводства, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>», и ведёт садоводство в индивидуальном порядке.

14.10.2016г. Пушкинским городским судом <адрес> было вынесено решение по гражданскому делу №, которым были утверждены редакция и ФИО3 договора о порядке пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования СНТ, заключаемого между СНТ «Зеленый бор» и истцом.

25.04.2017г. Пушкинский городской суд <адрес> в своём определении разъяснил, что вышеуказанное решение суда свидетельствует о заключении между сторонами по указанному делу, с даты вступления решения в законную силу, договора на пользование истцом при ведении садоводства в индивидуальном порядке объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования СНТ «Зеленый Бор» на ФИО3, изложенных в решении суда, по которому истец производит оплату за пользование по смете СНТ.

На участке истца нет света. В связи с чем, 24.07.2017г. истец обратилась в АО «Мособлэнерго», принявшей обязательства по технологическому присоединению от МУП «Ивантеевской электросетевой транспортной компании» (МУП ИЭСТК), с заявкой № на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 15 кВт (далее - Технологическое присоединении), расположенных на земельном участке истца, опосредованно через сети СНТ «Зеленый бор» (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). От данной электросетевой компании поступает электроэнергия, в соответствии с осуществленным технологическим присоединением в 2009 году, актами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, на земельные участки СНТ «Зеленый бор» в количестве 730 кВа выделенная МОЭСК «Северные электрические сети», где на каждый участок приходится по 15 кВт расчётной мощности. В соответствии с Правилами технологического присоединения к заявке, приложен полный пакет документов, представлены действующие договора на пользование объектами инфраструктуры СНТ «Зеленый бор», утверждённые решениями Пушкинского городского суда.

Заместителем директора по развитию и реализации услуг Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» ФИО1, действующей по доверенности, в адрес истца ДД.ММ.ГГГГ.был направлен договор (в 2-х экземплярах) с техническими ФИО3 № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка, при опосредованном присоединении через электросети СНТ «Зеленый бор».

Директором ФИО5, МУП «Ивантеевские электросети», как гарантирующим поставщиком, представлен договор (2 экз.) электроснабжения земельного участка № от 02.08.2017г.

Не соглашаясь с п.7 технических ФИО3, которые являются неотъемлемой частью договора о технологическом присоединении, истцом был направлен протокол разногласий. На что, ДД.ММ.ГГГГ получен от заместителя директора по развитию и реализации услуг Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» ФИО1 ответ о проведении согласования с СНТ «Зеленый бор» и продлении срока для подготовки корректных технических ФИО3.

В связи с затягиванием АО «Мособлэнерго» сроков урегулирования с СНТ «Зеленый бор», данные заявки и выданные договора о технологическом присоединении, АО «Мособлэнерго» были аннулированы.

Истец была вынуждена 31.10.2017г., приобщив прежние документы, подать новую заявку - №.

В нарушение Закона «О защите прав потребителей», Федерального закона №-Ф3 «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения, Постановления Правительства РФ от 13.03.2015г. №, Постановления Правительства РФ от 10.11.2017г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей», законных прав и интересов истца, сетевая компания АО «Мособлэнерго» отказывается исполнять принятые заявки и не предоставляет истцу договор и технические ФИО3 о технологическом присоединении земельного участка.

Истцом 23.11.2017г. было подано заявление по истребованию договора, но в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» ответ не представлен, договор не выдан по настоящее время. Учитывая, что рядом с земельным участком истца находится опора ЛЭП СНТ «Зеленый бор», подключенная через КТП-1113 к сетям АО «Мособлэнерго», а между истцом и СНТ заключён Договор на пользование инфраструктурой СНТ, то ответчик обязан произвести технологическое подключение опосредованно, именно через сети СНТ, при этом, строительство новой линии не требуется.

В связи с чем, истец была вынуждена обратиться в суд для разрешения данного спора.

Истец ФИО2 и её представитель по доверенности ФИО6 уточнённые исковые требования поддержали, просили удовлетворить их по основаниям, указанным в иске.

Представитель ответчика по доверенности ФИО7 в судебном заседании возражала против удовлетворения иска, просила отказать истцу по основаниям, указанным в отзыве на иск. Также представитель ответчика пояснила, что у истца имеется возможность присоединения к иным электрическим сетям, которые находятся ближе к земельному участку истца.

Представитель третьего лица СНТ «Зеленый Бор» по доверенности ФИО8 в судебном заседании просила отказать истцу в удовлетворении иска, по основаниям, указанным в отзыве на иск.

Третье лицо ПАО «МОЭСК» в судебное заседание не явилось, о дате и времени судебного заседания извещалось надлежащим образом. В связи с чем, дело было рассмотрено в его отсутствие.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований ФИО2 по следующим основаниям.

Как усматривается из искового заявления, истец является собственником земельного участка № для садоводства, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Зеленый Бор», и ведёт садоводство в индивидуальном порядке.

14.10.2016г. Пушкинским городским судом <адрес> было вынесено решение по гражданскому делу №, которым были утверждены редакция и ФИО3 договора о порядке пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования СНТ, заключаемого между СНТ «Зеленый бор» и истцом.

25.04.2017г. Пушкинский городской суд <адрес> в своем определении разъяснил, что вышеуказанное решение суда свидетельствует о заключении между сторонами по указанному делу с даты вступления решения в законную силу договора на пользование истцом при ведении садоводства в индивидуальном порядке объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования СНТ «Зеленый Бор» на ФИО3, изложенных в решении суда, по которому истец производит оплату за пользование по смете СНТ.

На участке истца нет света, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась в АО «Мособлэнерго», принявшей обязательства по технологическому присоединению от МУП «Ивантеевской электросетевой транспортной компании» (МУП ИЭСТК), с заявкой № на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 15 кВт (далее - Технологическое присоединении), расположенных на земельном участке истца, опосредованно через сети СНТ «Зеленый бор» (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). От данной электросетевой компании поступает электроэнергия, в соответствии с осуществленным технологическим присоединением в 2009 году, актами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, на земельные участки СНТ «Зеленый бор» в количестве 730 кВа, выделенная МОЭСК «Северные электрические сети», где на каждый участок приходится по 15 кВт расчётной мощности.

В соответствии с Правилами технологического присоединения к заявке, приложен полный пакет документов, представлены действующие договора на пользование объектами инфраструктуры СНТ «Зеленый бор», утверждённые решениями Пушкинского городского суда.

Заместителем директора по развитию и реализации услуг Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» ФИО1, действующей по доверенности, в адрес истца 28.07.2017г. был направлен договор (в 2-х экземплярах) с техническими ФИО3 № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка, при опосредованном присоединении через электросети СНТ «Зеленый бор».

Директором ФИО5 МУП «Ивантеевские электросети», как гарантирующим поставщиком, представлен договор (2 экз.) электроснабжения земельного участка № от 02.08.2017г.

Не соглашаясь с п.7 технических ФИО3, которые являются неотъемлемой частью договора о технологическом присоединении, истцом был направлен протокол разногласий. На что, ДД.ММ.ГГГГ получен от заместителя директора по развитию и реализации услуг Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» ФИО1 ответ о проведении согласования с СНТ «Зеленый бор» и продлении срока для подготовки корректных технических ФИО3.

В связи с затягиванием АО «Мособлэнерго» сроков урегулирования с СНТ «Зеленый бор», данные заявки и выданные договора о технологическом присоединении, АО «Мособлэнерго» были аннулированы.

Истец была вынуждена 31.10.2017г., приобщив прежние документы, подать новую заявку - №.

В нарушение Закона «О защите прав потребителей», Федерального закона №-Ф3 «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения, Постановления Правительства РФ от 13.03.2015г. №, Постановления Правительства РФ от 10.11.2017г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей», законных прав и интересов истца, сетевая компания АО «Мособлэнерго» отказывается исполнять принятые заявки и не предоставляет истцу договор и технические ФИО3 о технологическом присоединении земельного участка.

Истцом ДД.ММ.ГГГГ было подано заявление по истребованию договора, но в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» ответ не представлен, договор не выдан по настоящее время.

Учитывая, что рядом с земельным участком истца находится опора ЛЭП СНТ «Зеленый бор», подключенная через КТП-1113 к сетям АО «Мособлэнерго», а между истцом и СНТ заключён Договор на пользование инфраструктурой СНТ, то ответчик обязан произвести технологическое подключение опосредованно, именно через сети СНТ, при этом строительство новой линии не требуется.

Согласно ч.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003гю № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, и носит однократный характер.

Порядок и процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные ФИО3 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических ФИО3, определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. №.

Согласно п.8 Правил технологического присоединения, для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства, которые расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.

В соответствии с п.2 Правил технологического присоединения, действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединённых реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединённых энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Согласно ст.21 Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" общее собрание членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрание уполномоченных) вправе рассматривать любые вопросы деятельности такого объединения и принимать по ним решения.

В силу ст.8 Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения за плату на ФИО3 договоров, заключённых с таким объединением в письменной форме в порядке, определённом общим собранием членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения. Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, могут обжаловать в суд решения правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо общего собрания его членов об отказе в заключении договоров о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования такого объединения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, содержащейся в п.2.7 "Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010 - 2013 год", утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ 02.07.2014г., заключение договора о пользовании объектами инфраструктуры садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения для граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, является обязательным в силу закона.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Оценив представленные по делу доказательства на основании ст.67 ГПК РФ, суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении требований истца, а именно суд обязывает Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» заключить с истцом ФИО2 договор с приложенными техническими ФИО3 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 15 кВт для бытового потребления, при опосредованном присоединении через электросети CHT «Зелёный бор» КТП-ШЗ, расположенных по адресу: <адрес> в редакции предоставленной ответчиком. При этом, суд обязывает ответчика заключить договор именно в редакции, предоставленной самим ответчиком, поскольку данная редакция является типовым договором, которым пользуется ответчик при заключении договора электроснабжения с другими землепользователями, и является более подходящей в данном случае.

Так же, суд обязывает ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, с подачей напряжения 0,4 кВт к электрическим сетям, при опосредованном присоединении через электросети СНТ «Зелёный бор» КТП-1113, энергопринимающих устройств ФИО2, максимальной мощностью до 15 кВт для бытового потребления, расположенных по адресу: <адрес> в соответствии с договором и технологчиескими ФИО3, предоставленными ответчиком.

Разрешая требования истца о взыскании с Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» компенсации морального вреда, суд не нашёл законных оснований для их удовлетворения, поскольку материалы дела не содержат, а истцом в установленном гражданским процессуальным законодательством порядке не представлено доказательств, всей совокупности ФИО3, необходимых для взыскания причинённого морального вреда в порядке статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 к Акционерному обществу «Московская областная энергосетевая компания» об обязании заключить договор технологического присоединения, выполнить соответствующие мероприятия, взыскать компенсацию морального вреда – удовлетворить частично.

Обязать Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» заключить с ФИО2 договор с приложенными техническими ФИО3 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 15 кВт для бытового потребления, при опосредованном присоединении через электросети CHT «Зелёный бор» КТП-ШЗ, расположенных по адресу: <адрес>, СНТ «Зелёный Бор», уч.192 в следующей редакции договора:

ДОГОВОР № ______________

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

<адрес> « » _______ 20___г.

Акционерное Общество «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго»), именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Заместителя директора по развитию и реализации услуг Мытищинского филиала АО "Мособлэнерго" ФИО1, действующего на основании доверенности 1/18 от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и ФИО2, Паспорт: 4508 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, именуемый (ая, ое) в дальнейшем Заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учётом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

категория надежности 3;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 0,4 кВ;

технологическое присоединение.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с ФИО3 настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта "земельный участок", расположенных (ого) (которые будут располагаться) по адресу: 141212, <адрес>", участок №.

Точка (точки) присоединения указана в технических ФИО3 для присоединения к электрическим сетям (далее - технические ФИО3) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Технические ФИО3 и антикоррупционная оговорка являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложениях.

Срок действия технических ФИО3 составляет 4 (четыре) года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) месяца со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических ФИО3;

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических ФИО3 осуществить проверку выполнения технических ФИО3 заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический приём (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических ФИО3 в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических ФИО3. При этом, дополнительная плата не взимается.

Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических ФИО3;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими ФИО3, уведомить сетевую организацию о выполнении технических ФИО3 и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических ФИО3, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических ФИО3 (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приёма (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявитель вправе при невыполнении им технических ФИО3 в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических ФИО3.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчётов

10. Плата за технологическое присоединение рассчитана в соответствии с:

- распоряжением Комитета по ценам и тарифам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-Р.

10.1. Размер платы за технологическое присоединение составляет 8 719 (Восемь тысяч семьсот девятнадцать) руб. 63 коп., в том числе НДС 1 330 (Одна тысяча триста тридцать) руб. 11 коп.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчётный счёт сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несёт балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.

V. ФИО3 изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

Настоящий договор может быть изменён по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими ФИО3 предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при ФИО3, что сетевой организацией в полном объёме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённой в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённый в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесённые другой стороной договора расходы в размере, определённом в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от её уплаты.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключённым с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Сторон.

Реквизиты Сторон

Обязать Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, с подачей напряжения 0,4 кВт к электрическим сетям, при опосредованном присоединении через электросети СНТ «Зелёный бор» КТП-1113, энергопринимающих устройств ФИО2, максимальной мощностью до 15 кВт для бытового потребления, расположенных по адресу: <адрес> в соответствии с договором и технологическими ФИО3:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФИО3

для присоединения к электрическим сетям

АО «Мособлэнерго»

№
Заявитель — ФИО2

Заявка №

Наименование энергопринимающих устройств заявителя — ВРУ объекта.

Наименование и место нахождения объекта(ов), в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя — земельный участок по адресу: 141212, <адрес> №, кадастровый №.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 (пятнадцать) кВт, в том числе ранее присоединённая в данной точке присоединения мощность 0 (ноль) кВт.

Категория надежности - 1-ая - 0 кВт; II-ая - 0 кВт; III-я - 15 кВт.

Класс напряжения электрических присоединение - 0,4 (кВ).

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя (в том числе по очередям и этапам) — в соответствии с ФИО3 договора.

Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) — ближайшая к границам участка опора ВЛ-0,4 кВ ( СНТ "Зеленый бор") отТП-1153.

Основной источник питания - ПС-239 "Пушкино", РУ-6 кВ, ЛЭП-6кВ, фид.18, РТП-1534, л.720, ТП-1153.

Резервный источник питания — нет.

Сетевая организация осуществляет:

Мероприятия для технологического присоединения: не требуются.

Мероприятия по усилению существующей электрической сети: не требуются.

11. Заявитель осуществляет:

Разработку проектной документации в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным настоящими техническими ФИО3, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения.

Выполнить ответвление ЛЭП-0,4 кВ к вводу от точки присоединения и ввод к вводно-распределительному устройству (ВРУ).

Предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

Для повышения электро- и пожаробезопасное объекта рекомендуется на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО) с учётом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

Для обеспечения надёжной работы электрооборудования Заявителя, при присоединении от ВЛ, рекомендуется на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учётом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

11.7. В проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами.

11.8. Учёт электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии". Для учёта электрической энергии установить электросчётчик класса точности 2.0 и выше. Рекомендуется установка приборов учёта класса точности 1.0 и выше:

- с возможностью вести архивы тарифицированной учтённой активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин. и глубиной хранения не менее 90 дней;

с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, Р, coscp) по каждой фазе;

с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии.

- имеющих два независимых равно приоритетных интерфейса связи (RS-485/CAN/PLC) для удалённого сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учёта при помощи ноутбука или аналогичного устройства.

На момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчётчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией. Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчётчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока).

11.10. Средства и системы учёта электрической энергии должны быть защищены от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению.

12. Срок действия настоящих технических ФИО3 составляет 4 (четыре) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "Мособлэнерго".

Должность _____________ подпись ____________

Исковые требования ФИО2 к Акционерному обществу «Московская областная энергосетевая компания» о взыскании компенсации морального вреда, а также о заключении договора в иной редакции - оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд в апелляционном порядке, в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Мытищинский городской суд <адрес>.

Судья С.Ю. Наумова