Решение № 2-562/2026 2-562/2026(2-6280/2025;)~М-5625/2025 2-6280/2025 М-5625/2025 от 9 февраля 2026 г. по делу № 2-562/2026

04RS0018-01-2025-008248-53


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 февраля 2026 года г. Улан-Удэ

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ РБ в составе судьи Болотовой Ж.Т., при секретаре Жамсарановой А.Б., с участием истца ФИО1, ее представителя ФИО2, представителя ответчика ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-562/2026 по исковому заявлению ФИО1 к ПАО "Россети Сибирь" о возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь в суд, истец просит обязать ПАО "Россети Сибирь" в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора №.0300.4175.24. Взыскать с ПАО "Россети Сибирь" компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ принято заявление об увеличении исковых требований, согласно которому истец просит взыскать неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки, на основании п.1 ст. 308.3 ГК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по дату технического подключения к ТП.

В судебном заседании истец ФИО1, ее представитель ФИО2 исковые требования поддержали, суду пояснили, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор № 20.0300.4175.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Срок выполнения мероприятий составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Однако со стороны сетевой организации обязательства по договору не исполнены до настоящего времени, в связи с чем, в соответствии с п.17 Договора просит взыскать неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки, на основании п.1 ст. 308.3 ГК РФ с 19.12.2024 г. по дату технического подключения к ТП; компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

Представитель ПАО «Россети Сибирь» ФИО3 возражала против удовлетворения иска, суду пояснила, что требования истца не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. Вина лежит не на исполнителе, а на потребителе, в силу того, что договор не был оплачен полностью. В этой же связи и требование истца о взыскании неустойки незаконно, поскольку исходя из п.3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения предусмотрен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Установлено, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 (заявитель) заключен договор № 20.0300.4175.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность, ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>., кадастровый номер земельного участка 03:24:030603:71.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора, п.13 технических условий № 8000609262).

Неотъемлемой частью договора являются технические условия № 8000609262 для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибири» - «Бурятэнерго».

Согласно п. 10 договора, плата за технологическое присоединение составляет 32145,82 руб.

Датой исполнения обязательств заявителя считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Согласно чекам по операции оплата за техническое присоединение истцом произведена 19.06.2024 г. на сумму 4821,87 руб., 28.06.2024 г. на сумму 9643,74 руб., 20.07.2024 г. на сумму 11 251,03 руб., всего -25716,64 руб.

Таким образом, при цене договора в размере 32145,82 руб., обязательства истцом по оплате техническое присоединение исполнены частично. В этой связи следует констатировать о незаключенности договора.

Учитывая, что незаключенный договор не влечет за собой правовых последствий, и обязательства ответчика возникают после полной оплаты договора истцом, суд признает исковые требования о возложении обязанности и взыскании неустойки и морального вреда необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление ФИО1 к ПАО "Россети Сибирь" о возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья Болотова Ж.Т.

Мотивированное решение составлено 11.02.2026