Решение № 2-955/2025 2-955/2025~М-803/2025 М-803/2025 от 21 августа 2025 г. по делу № 2-955/2025

Дело № 2-955/2025

УИД 27RS0002-01-2025-001941-41


Решение

Именем Российской Федерации

19 августа 2025 года г. Хабаровск

Кировский районный суд г. Хабаровска в составе

председательствующего судьи Блиновой М.П.,

при секретаре Мединской К.С.,

с участием истца ФИО3,

представителя ответчика «Газпром газораспределения Дальний Восток» - ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" о возложении обязанности исполнить мероприятия по подключению газоиспользующего оборудования жилого дома к сети газораспределения в рамках догазификации,

установил:

ФИО3 обратился в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» просил возложить обязанность на ответчика исполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования жилого дома, расположенного по адресу <адрес>, квартал Лесная поляна, <адрес> кадастровым номером № к сети газораспределения в рамках догазификации в течение одного месяца со дня вступления судебного акта в законную силу; взыскать с ответчика в пользу истца государственную пошлину в размере 3 000 руб.

В обоснование заявленных требований указано, что истцу на праве собственности принадлежит жилой дом по адресу <адрес>, квартал Лесная Поляна, <адрес>. 01.12.2021 между истцом и ответчиком был заключен договор № ТПД-ХБ-22/1388/2021 «О подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации». По условиям договора срока выполнения мероприятий по подключению и пуску газа определен до 01.12.2024. В соответствии с дополнительным соглашением от 27.02.2025 срок подключения и пуска газа продлен до 15.04.2025. Со стороны истца все обязанности по строительству газопроводов котельной выполнены полностью, о чем сторонами подписан акт приемки от 19.03.2025. Вместе с тем, по состоянию на 15.05.2025 ответчик не приступил к исполнению договора. Истцом в адрес ответчика направлены претензии 30.01.2025 и 16.04.2025 с целью досудебного урегулирования спора. В ответе на претензию от 30.01.2025 ответчик сослался на факт заключения дополнительного соглашения № 3 от 27.02.2025, в соответствии с которым, срок подключения к сетям газораспределения объекта истца до 15.04.2025 и указал, что претензия подана преждевременно. В ответ на претензию от 16.04.2025 ответчик сообщил, что в целях реализации мероприятий по подключению объекта требуется строительство распределительной сети, которое запланировано на 2027 год. Истец полагает, что срок догазификации объекта безосновательно в одностороннем порядке сдвигается уже второй раз по инициативе ответчика. Ответчик в нарушение условий договора о сроках завершения технологического присоединения, обязанность по догазификации домовладения истца до 15.04.2025 не исполнил. Факт нарушения срока подключения объекта, определенного в договоре, исполнителем не отрицается, доказательств принятия надлежащих мер по исполнению договора исполнителем не представлено. Указанные бездействия ответчика привели к нарушению прав и законных интересов истца, который лишен возможности пользоваться услугами газоснабжения.

С учетом уточенных исковых требований, истец просил возложить обязанность на ответчика исполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования жилого дома, расположенного по адресу <адрес>, квартал Лесная поляна, <адрес> кадастровым номером № к сети газораспределения в рамках догазификации в срок до 03.11.2025. Взыскать с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал, просил суд их удовлетворить по доводам, изложенным в исковом заявлении.

В судебном заседании представитель ответчика по доверенности ФИО4 просила отказать в удовлетворении иска. Указала, что в случае принятия судом решения об удовлетворении искового заявления установить срок для исполнения обязательства с учетом положений Региональной программы. Указывает, на возможность внесения изменений в программу газификации, в том числе включения новых домовладений в пообъектый план-график догазификации прямо предусмотрена Правилами № 903 и п.124 Правил подключения. На территории Хабаровского края действует региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022-2031 годы», утвержденная распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2017 № 944-рп. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 26.12.2024 № 871-рп на основании предложенной общества домовладения включено в пообъектный план график догазификации Региональной программы со сроком реализации декабрь 2027 года. Подключение домовладения истца будет осуществлено до декабря 2027 в соответствии с п.127 Правил подключения, пообъектного плана-графика догазификации Региональной программы. Со стороны ответчика отсутствует нарушение сроков подключения домовладения заявителя, поскольку оно осуществляется в пределах срока, установленного региональной программой.

Суд, выслушав мнения участников процесса, изучив и исследовав доводы искового заявления, возражений на иск, материалы гражданского дела, установил следующее.

Из материалов дела следует, что ФИО3 является собственником жилого дома расположенного по адресу <адрес>, квартал Лесная поляна, <адрес> кадастровым номером №, дата регистрации права ДАТА.

ДАТА между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ФИО1 заключен договор № ТПД-ХБ-22/1388/2021 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

По условиям договора, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети «Жилой дом» по адресу: <адрес>, кв-л Лесная поляна, <адрес> (кадастровый №) (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного <адрес>, кв-л Лесная поляна, д, 24 (кадастровый №), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (п. 1).

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее – технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (п. 2).

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа до 01.12.2024 (п. 3).

В соответствии с договором (п. 4), исполнитель, в том числе, обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору; обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (далее - проектная документация сети газораспределения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора не позднее 20 рабочих дней со дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре;

осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п. 11 договора, подключение (технологическое присоединение) осуществляется без взимания платы.

В соответствии с п. 6 технических условий на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (приложение к договору), срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 01.12.2024.

В силу п. 7 технических условий, точкой подключения является после отключающего устройства на границе земельного участка с кадастровым номером: №; Dn - 25 мм.

Согласно п. 11 технических условий, исполнитель осуществляет: проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения (указывается газопровод, от которого осуществляется подключение, а также его характеристики: диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность и собственник указанного газопровода) до точки подключения диаметром 160 мм. протяженность» свыше 200 м. материалом труб: Пэ, максимальным рабочим давлением 0,003 МПа, тип прокладки; подземно по адресу: <адрес>, кв-л Лесная поляна, <адрес> (кадастровый помер 27:17:03290001:4319); проектирование и строительство пункта редуцирования газа (при необходимости); проектирование и строительство отключающего устройства (при необходимости); проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты (при необходимости); получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных; зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам (при необходимости).

В соответствии с п. 12 технических условий, заявитель осуществляет предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования; строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: <адрес>, кв-л Лесная поляна, <адрес> (кадастровый №); обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Срок действия настоящих технических условий до 01.12.2024 (п. 14 технических условий).

17.05.2024 между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (исполнитель) и ФИО1 (прежний заявитель) и ФИО2 (новый заявитель) подписано дополнительное соглашение № 1 к договору № ТПД-ХБ22/1388/2021 от 01.12.2021. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в связи с изменением собственника домовладения «Жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, р-н Хабаровский, <адрес>, кв-л Лесная поляна, <адрес> (кадастровый №) и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, р-н Хабаровский, <адрес>, кв-л «Лесная поляна», уч. 24 (кадастровый №), преамбула договора изложена в новой редакции, где заявителем указан ФИО3, реквизиты сторон изложены в новой редакции, остальные условия договора и технических условий, незатронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Согласно п. 7,8,10 дополнительного соглашения № 1, прежний заявитель отвечает перед новым заявителем за переданные ему права по договору, но не отвечает за невыполнение исполнителем условий договора; исполнитель отвечает за выполнение условий договора перед новым заявителем; настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения и является неотъемлемой частью договора.

20.09.2024 между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (исполнитель) и ФИО3 (заявитель) подписано дополнительное соглашение № 2 к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 01.12.2021 № ТПД-ХБ22/1388/2021, в соответствии с которым, приложение (технические условия) к договору изложены в новой редакции.

В соответствии с новыми техническими условиями, срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства - 31.12.2024; информация о газопроводе в точке подключения: проектируемый выход из земли стального газопровода диаметром 25 среднего давления (максимальное рабочее давление 0,3 Мпа, фактическое (расчетное) давление - 0,29 МПа), материал труб: сталь, электрохимическая защита не требуется, способ прокладки - надземно, тип защитного покрытия - два слоя эмали ПФ-115 жёлтого цвета по двум слоям грунтовки ГФ-021, протяжённость ориентировочно 1,5 м, на границе земельного участка с кадастровым номером №.

Согласно п. 11 технических условий, исполнитель осуществляет проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения «Газопровод природного газа в <адрес> и <адрес> муниципального района (<адрес>)» (полиэтилен DN 32x3,0 максимальное рабочее давление 0,3 МПа, протяженность 14221,26 м, собственник Администрация Мичуринского сельского поселения), до точки подключения диаметром DN 25, протяженностью но прямой линии ориентировочно 250 м, материал труб: ПЭ 32 мм, максимальное рабочее давление - 0,3 МПа, фактическое (расчетное) давление - 0,29 МПа, тип прокладки: подземно, по адресу: <адрес>, кв-л. Лесная поляна, <адрес>; проектирование и строительство отключающего устройства (в точке подключения и у границ участка заявителя); получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

Согласно п. 12 технических условий, заявитель осуществляет: проектирование и строительство пункта редуцирования газа; предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования; строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: <адрес>, кв-л. Лесная поляна, <адрес>, кадастровый №; обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2024 (п. 14).

В связи с неисполнением ответчиком условий договора от 01.12.2021 № ТПД-ХБ22/1388/2021 о выполнении мероприятий по подключению и пуску газа до 31.12.2024, истцом в адрес АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 30.01.2025 направлена претензия с предложением в течение 10 дней с момента получения претензии предоставить информацию об исполнении обязанностей, предусмотренных договором и организовать работу по исполнению условий договора о подключении от 01.12.2021 в кратчайшие сроки.

27.02.2025 между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (исполнитель) и ФИО3 (заявитель) подписано дополнительное соглашение № 3 к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 01.12.2021 № ТПД-ХБ22/1388/2021, в соответствии с которым, п. 3 договора изложен в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет до 15.04.2025. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день»; пункт 6 технических условий (приложение № 1 к договору) изложен в следующей редакции: «Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 15.04.2025.»; пункт 14 технических условий (приложение № 1 к договору) изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условий составляет до 15.04.2025.».

Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения, распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с даты заключения договора и является неотъемлемой частью договора.В ответ на претензию от 18.08.2024 ответчик 14.03.2025 за исх. № ХБ38-32/1363 направил истцу письмо, согласно которому, между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и истцом подписано дополнительное соглашение № 2 к договору от 01.12.2021 № ТПД-ХБ22/1388/2021, согласно которому, срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства установлено до 15.04.2025, в связи с чем, претензия истца, по мнению АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», является преждевременной, поскольку необходимо придерживаться указанного выше срока подключения. Согласно акту приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы газификация природным газом жилого дома по адресу <адрес>, квартал Лесная Поляна, <адрес> от 19.03.2025, приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика ФИО3, членов комиссии – представителей монтажной организации производителя работ ООО «Синтез» ФИО5 установила, что подрядчиком ООО «Синтез» на законченном строительством объекте газификация природным газом жилого дома по адресу <адрес>, квартал Лесная Поляна, <адрес> выполнены работы по строительству газопровода котельной. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки с 06.02.2025 по 07.02.2025. В связи с неисполнением ответчиком условий договора от 01.12.2021 № ТПД-ХБ22/1388/2021 о выполнении мероприятий по подключению и пуску газа до 15.04.2025, истцом в адрес АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 16.04.2025 направлена претензия с предложением в течение 10 дней с момента получения претензии предоставить информацию об исполнении обязанностей, предусмотренных договором, и организовать исполнение условий договора о подключении от 01.12.2021. Рассмотрев данную претензию истца, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 23.04.2025 за № ХБ61-05/2206 сообщило, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) газотранспортных систем, в соответствии с п. 121 раздела VII Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее - Правило № 1547). В целях реализации мероприятий по подключению объекта требуется строительство распределительной сети «Распределительный газопровод в границах улиц Мазуренко - Южная - квартал Лесная Поляна - Почтовая, <адрес>. Согласно Региональной программы «Газификация жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций <адрес> на 2022 - 2031 годы», утвержденной распоряжением <адрес> от 30.12.2017 № 944-рп (в редакции от 26.12.2024) строительство распределительной сети, обеспечивающей возможность подключения к газораспределительным сетям домовладение запланирована на 2027 год. С целью обеспечения технической возможности для подключения объекта, обществом будут проведены закупочные процедуры, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с целью определения подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству распределительного газопровода до границ земельного участка. В рамках исполнения условий по договору обществом подготовлено дополнительное соглашение и загружено на портал ЕОГ. Подписание дополнительного соглашения необходимо для приведения в соответствие технических условий региональной программе.Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения регулируется Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее – Правила). По договору № ТПД-ХБ22/1388/2021 и техническим условиям на подключение, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения, принадлежащего истцу, и пуску газа изначально установлен до 01.12.2024.Дополнительным соглашением № 3 от 27.02.2025 к указанному договору установлен срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства – до 15.04.2025. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2017 N 944-рп утверждена региональная программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы". Распоряжением Правительства Хабаровского края от 28.10.2021 N 1060-рп "О внесении изменений в региональную программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018 - 2022 годы", утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2017 г. N 944-рп" в пообъектном плане-графике строительство газораспределительной сети в <...> определено июлем 2022 года. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 23.05.2022 N 670-рп "О внесении изменений в региональную программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018 - 2022 годы", утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2017 г. N 944-рп" в пообъектном плане-графике строительство газораспределительной сети в <...> определено декабрем 2024 года. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 26.12.2024 N 871-рп "О внесении изменений в региональную программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы", утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2017 г. № 944-рп" в пообъектном плане-графике строительство газораспределительной сети в <...> определено декабрем 2027 года. Пунктом 138 плана мероприятий по строительству объектов, обеспечивающих возможность подключения к газораспределительным сетям домовладений, согласно сводного и пообъектного планов-графиков догазификации населенных пунктов Хабаровского края Региональной программы установлено, что срок строительства распределительного газопровода в границах улиц пер. Зеленый - пер. Таежный - пер. Хехцирский - Бархатная - Восточная - Курортная - Лесная - Мирная - Надежды - Октябрьская - Партизанская - Строителей - Удачи - Уссурийская - Хехцирская - Центральная - Южная с. Бычиха, Хабаровский край определен 2027 годом. Согласно положениям ст.309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом о защите прав потребителей и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами. Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора (п. 3 постановлении Пленума N 17). По общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п.4 ст.13, п.5 ст.14, по.6 ст.28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»). В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. Как следует из материалов дела, и не оспаривается сторонами с момента заключения договора № ТПД-ХБ22/1388/2021 и дополнительного соглашения № 3 от 27.02.2025 к указанному договору, до настоящего времени, объект, принадлежащий истцу, не подключен к сетям газоснабжения. Ответчик не приступал к выполнению мероприятий по технологическому присоединению объекта к сети газораспределения, действий по исполнению обязательств, определенных договором от 01.12.2021 не предприняло. С учетом дополнительного соглашения от 27.02.2025 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта к сети газораспределения определен 15.04.2025. Доказательства о заключении дополнительного соглашения к указанному договору, согласно которым срок исполнения обязательств пролонгирован, суду не представлены.

АО «Газпром газораспределение ДВ» до настоящего времени не выполнены договорные обязательства перед истцом по договору от 01.12.2021 № ТПД-ХБ22/1388/2021 по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования жилого дома, принадлежащего ФИО3, расположенного по адресу <адрес>, квартал Лесная поляна, <адрес>, с кадастровым номером 27:17:0329001:2578 к сети газораспределения в рамках догазификации.

На основании изложенного суд приходит к выводу о нарушении прав истца со стороны ответчика, в связи с чем, требования истца о возложении обязанности на акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, к сетям газораспределения, суд находит подлежащими удовлетворению.

Доводы о невозможности исполнения своих обязательств по договору, заключенному с истцом, со ссылкой на Региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 -2031 годы» утвержденная распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2017 № 944-рп и п.124 Правил подключения, обстоятельством, освобождающим ответчика от исполнения своих обязательств, либо изменения срока исполнения обязательств по договору не является.

Доказательств наличия чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, повлекших за собой невозможность соблюдения сроков, предусмотренных договором и дополнительным договоров при осуществлении подключения (технологического присоединения) объекта ответчиком не представлено. Как и не представлено проведение реальных, а не планируемых мероприятий. Обстоятельства, на которые ссылается АО «Газпром газораспределение ДВ» не являются чрезвычайными, которые невозможно предвидеть, и АО «Газпром газораспределение ДВ», как профессиональный участник рынка оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам, должно было и имело возможность учитывать соответствующие обстоятельства.

С учетом изложенного, требования ФИО3 к АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" о возложении обязанности исполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования жилого дома к сети газораспределения в рамках догазификации в определенный срок подлежат удовлетворению.

Разрешая требования об установления срока выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае, если действия, которые обязан решением суда совершить ответчик, может совершить только ответчик, суд устанавливает в решении суда срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Оценивая заявленные истцом требования в части установления срока выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования до 03.11.2025, суд считает его не отвечающим требованиям разумности.

Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание объем мероприятий, которые необходимо будет произвести ответчику в целях организации работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования жилого дома к сети газораспределения в рамках догазификации, суд находит разумным установить срок для исполнения решения до 31.12.2026. Полагает, что такой срок для исполнения решения суда разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика уплаченную им при подаче иска государственную пошлину в размере 3 000 руб.

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера: для физических лиц – 3 000 руб.; для организаций - 20 000 руб.

Согласно ч. 3 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В силу ч.1 ст.98, ч.1 ст.103 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и госпошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае государственная госпошлина зачисляется в соответствующий бюджет, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.

Поскольку истцом была произведена оплата госпошлины в размере 3000 руб., что подтверждается чеком от 02.07.2025, то с ответчика подлежит взысканию в пользу истца госпошлина в размере 3000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО2 к АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" о возложении обязанности исполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования жилого дома к сети газораспределения в рамках догазификации, взыскании судебных расходов - удовлетворить частично.

Возложить на акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в срок до 31.12.2026 выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования жилого дома, принадлежащего ФИО2, расположенного по адресу <адрес>, квартал Лесная поляна, <адрес>, с кадастровым номером 27:17:0329001:2578 к сети газораспределения в рамках догазификации.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО2 государственную пошлину 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Кировский районный суд г. Хабаровска в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 22.08.2025.

Судья М.П. Блинова

Копия верна

Судья М.П. Блинова