Решение № 2-1840/2017 2-1840/2017~М-1548/2017 М-1548/2017 от 5 июня 2017 г. по делу № 2-1840/2017

Дело ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

З А О Ч Н О Е
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

АДРЕС ИЗЪЯТ 06 июня 2017 года

Тракторозаводский районный суд АДРЕС ИЗЪЯТ

в составе:

председательствующего судьи Гапченко Е.А.,

при секретаре Мусиенко Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волгограде ДАТА ИЗЪЯТА гражданское дело по иску Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала «Волгоградэнерго» к ФИО1 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ о расторжении договора,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала «Волгоградэнерго» обратилось к ФИО1 с иском о расторжении договора и взыскании расходов по оплате государственной пошлины.

В обоснование исковых требований указало, что ДАТА ИЗЪЯТА между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала «Волгоградэнерго» и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил технологического присоединения, сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил технологического присоединения.

Согласно пункту 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – строительной площадки и жилого дома, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15кВт, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Технологическое присоединение необходимо для строительной площадки и жилого дома, которые будут располагаться по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно пункту 8 договора, ответчик обязан надлежащим образом выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка ответчик обязан уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

В соответствии с техническими условиями № вр1/01в-2012 сетевая организация готова к подключению объектов заявителя к электрическим сетям.

ДАТА ИЗЪЯТА межу сторонами было заключено дополнительное соглашение ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ к договору, по условиям которого увеличилась максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя с 15 кВт до 50 кВт, изменился размер платы за технологическое присоединение, изменился срок выполнения мероприятий – стал составлять 1 год, то есть до ДАТА ИЗЪЯТА.

Для исполнения заключенного договора и дополнительного соглашения ФИО1 должна была не позднее ДАТА ИЗЪЯТА выполнить свои мероприятия, перечисленные в технических условиях, необходимые для технологического присоединения объектов заявителя.

В связи с неисполнением ФИО1 своих мероприятий по технологическому присоединению срок выполнения мероприятий вновь был продлен по ДАТА ИЗЪЯТА дополнительным соглашением ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА.

В связи с длительным неисполнением ответчиком своих обязательств по выполнению мероприятий, необходимых для технологического присоединения, ПАО «МРСК Юга» направило письмо от ДАТА ИЗЪЯТА об актуальности договора на технологическое присоединение, которое получено ответчиком.

Уведомления о выполнении ТУ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от заявителя в адрес сетевой организации так и не поступало.

Неисполнение условий договора ответчиком влечет невозможность для сетевой организации исполнить договор в целом.

ДАТА ИЗЪЯТА сетевая организация направила в адрес ответчика соглашение о расторжении договора, которое получено ФИО1 ДАТА ИЗЪЯТА, ответ на соглашение от ответчика не поступил.

Поскольку до настоящего времени требования истца не исполнены, просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, заключенный между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и ФИО1, взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Представитель истца ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала «Волгоградэнерго» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, заявление об отложении не представил.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, возражений на иск не представила, об отложении разбирательства дела не просила.

В связи, с чем суд считает возможным рассмотреть дело в порядке статьи 233 ГПК Российской Федерации.

Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является взыскание неустойки.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил технологического присоединения.

В судебном заседании установлено.

ДАТА ИЗЪЯТА между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Согласно пункту 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – строительной площадки и жилого дома, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15кВт, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (л.д. 7-9).

Технологическое присоединение необходимо для строительной площадки и жилого дома, которые будут располагаться по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно пункту 8 договора, ответчик обязан надлежащим образом выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка ответчик обязан уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

В соответствии с техническими условиями № вр1/01в-2012 сетевая организация готова к подключению объектов заявителя к электрическим сетям (л.д. 10 - 11).

ДАТА ИЗЪЯТА межу сторонами было заключено дополнительное соглашение ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ к договору, по условиям которого увеличилась максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя с 15 кВт до 50 кВт, изменился размер платы за технологическое присоединение, изменился срок выполнения мероприятий – стал составлять 1 год, то есть до ДАТА ИЗЪЯТА (л.д. 14 – 17).

Для исполнения заключенного договора и дополнительного соглашения ФИО1 должна была не позднее ДАТА ИЗЪЯТА выполнить свои мероприятия, перечисленные в технических условиях, необходимые для технологического присоединения объектов заявителя.

В связи с неисполнением ФИО1 своих мероприятий по технологическому присоединению срок выполнения мероприятий вновь был продлен по ДАТА ИЗЪЯТА дополнительным соглашением ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА (л.д. 22).

В связи с длительным неисполнением ответчиком своих обязательств по выполнению мероприятий, необходимых для технологического присоединения, ПАО «МРСК Юга» направило письмо от ДАТА ИЗЪЯТА об актуальности договора на технологическое присоединение, которое получено ответчиком (л.д. 25-28).

Уведомления о выполнении ТУ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от заявителя в адрес сетевой организации не поступало.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров и иных сделок, а также вследствие неосновательного обогащения.

Согласно пункту 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от ДАТА ИЗЪЯТА № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила от ДАТА ИЗЪЯТА).

В пункте 18 Правил изложены мероприятия по технологическому присоединению, включающие в себя работы и услуги по разработке сетевой организацией технических условий, подготовке проектной документации, осмотру присоединяемых энергоустройств, осуществлению фактического присоединения.

Настоящий договор по своей правовой природе является договором технологического присоединения, то есть самостоятельным видом договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

В соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Неисполнение условий договора ответчиком, влечет невозможность для сетевой организации исполнить договор в целом.

Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу п.1 ст.416 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

Согласно ст.451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Существенным нарушением условий договора в данном случае является длительное неисполнение ответчиком обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором.

ДАТА ИЗЪЯТА сетевая организация направила в адрес ответчика соглашение о расторжении договора, которое получено ФИО1 ДАТА ИЗЪЯТА, ответ на соглашение от ответчика не поступил (л.д. 29-35).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что ответчиком не исполнены в полном объеме условия договора об осуществлении технологического присоединения от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, а потому данный договор следует расторгнуть.

На основании статьи 98 ГПК Российской Федерации, с ответчика также подлежат взысканию в пользу истца расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 рублей (л.д. 13).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 98, 194 - 198, 233 - 237, 244 ГПК Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала «Волгоградэнерго» к ФИО1 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ о расторжении договора, - удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, заключенный между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и ФИО1 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Взыскать с ФИО1 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в пользу Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в Тракторозаводский районный суд АДРЕС ИЗЪЯТ в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд, через АДРЕС ИЗЪЯТ, в течение месяца по истечении срока подачи ответчиками заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.А. Гапченко