Решение № 2-1130/2017 2-1130/2017~М-963/2017 М-963/2017 от 18 декабря 2017 г. по делу № 2-1130/2017

дело № 2-1130/2017


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 декабря 2017 года г.Семенов

Семеновский районный суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Евсеева А.А., при секретаре Семаевой Е.А., с участием представителя истца Семеновского городского прокурора Нижегородской области помощника Семеновского городского прокурора Нижегородской области Толмачева А.В., ответчика директора ГКУ НО «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский ФИО1, представителя ответчика индивидуального предпринимателя ФИО5 ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Семеновского городского прокурора Нижегородской области к ИП ФИО3, директору ГКУ НО «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский ФИО1 об обязании выполнить работы согласно локальному сметному расчету № 1 от 29 декабря 2014 года, обязвнии поставить на баланс учреждения люстру в соответствии с локальным сметным расчетом № 1 от 29 декабря 2014 года, обязании Государственного заказчика направить Подрядчику требование об уплате неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Семеновский городской прокурор Нижегородской области обратился в суд с исковым заявлением к ИП ФИО3, директору ГКУ НО «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский» ФИО1 об обязании выполнить работы согласно локальному сметному расчету №1 от 29 декабря 2014 года, обязании поставить на баланс учреждения люстру в соответствии с локальным сметным расчетом №1 от 29 декабря 2014 года, обязании Государственного заказчика направить подрядчику требование об уплате неустойки.

Из искового заявления следует, что Семеновской городской прокуратурой по заданию прокуратуры Нижегородской области проведена проверка исполнения ГКУ «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства. 29 декабря 2014 года между ГКУ «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский», в лице директора ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 заключены два государственных контракта №12 и №13 на ремонтные работы гаража и на текущий ремонт помещений в здании ГКУ «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский» соответственно. В соответствии с государственным контрактом №12 подрядчик был обязан произвести ремонтные работы гаража в объеме и ценам согласно локальному сметному расчету, прилагаемому к настоящему контракту (п.1.1 контракта), а заказчик - произвести оплату выполненных работ в размерах в соответствии с условиями настоящего государственного контракта (п.5.2.3 контракта). В частности, заказчик (ГКУ «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский», в лице директора ФИО1) в силу п.п. 2.1; 5.2.3 Контракта обязалась перечислить подрядчику денежные средства из бюджета Нижегородской области в размере 85 000 руб. 29 декабря 2014 года локальный сметный расчет был утвержден директором ГКУ «СПДП городского округа Семеновский» ФИО1 и согласован с ИП ФИО3 В тот же день, 29 декабря 2014 года подрядчиком и заказчиком согласован и подписан акт о приемке выполненных работ №1 на сумму 85 000 руб. в полном соответствии с составом работ, указанных в локальном сметном расчете. На основании указанного акта 29 декабря 2014 года Подрядчиком выставлен счет на оплату № 37 на сумму 85 000 руб. На основании акта о приеме выполненных работ №1 от 29 декабря 2014 года и вышеуказанного документа государственным заказчиком, а именно ФИО1 произведена оплата выполненных работ в полном объеме в безналичной форме, что подтверждается платежным поручением №711 от 30 декабря 2014 года. При выезде на место и сверке бухгалтерской документации и фактически выполненных работ было выявлено несоответствие, а именно по государственному контракту №12 от 29 декабря 2014 года были выполнены исключительно ремонтные работы по заливке пола, а работы по ремонту стен и потолка не были сделаны. Специалистом установлено, что в гараже не сделаны следующие виды работ:

-разборка облицовки из гипсокартонных листок потолков;

-демонтаж металлического каркаса подвесного потолка;

-устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых;

-облицовка стен по системе «КНАУФ»;

-изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо;

-покрытие поверхностей потолков и стен грунтовкой глубоко проникновения;

-шпатлевка потолков и стен, подготовленных под окраску;

-окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков и стен, а в помещении музыкального зала учреждения отсутствует люстра, указанная в локальном сметном расчете №1 от 29 декабря 2014 года, являющемся приложением к Г/К №13 от 29 декабря 2014 года.

Просят обязать директора ГКУ НО «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский» ФИО1, ИП ФИО3 выполнить работы согласно локальному сметному расчету №1 от 29 декабря 2014 года, являющемуся приложением к Г/К №12 от 29 декабря 2014 года, а именно: -разборка облицовки из гипсокартонных листок потолков;

-демонтаж металлического каркаса подвесного потолка;

-устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых;

-облицовка стен по системе «КНАУФ»;

-изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо;

-покрытие поверхностей потолков и стен грунтовкой глубоко проникновения;

-шпатлевка потолков и стен, подготовленных под окраску;

-окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков и стен; обязать ФИО1 поставить на баланс учреждения люстру в соответствии с локальным сметным расчетом №1 от 29 декабря 2014 года, являющимся приложением к Г/К №13 от 29 декабря 2014 года; обязать государственного заказчика ФИО1 направить подрядчику ИП ФИО3 в соответствии с п.6.1 по государственным контрактам №12 и №13 от 29 декабря 2014 года требование об уплате неустойки на основании ст.206 ГПК РФ, установить ответчику срок для совершения указанных действий - 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

По ходатайству представителя истца Семеновского городского прокурора Толмачева А.В. производство по данному гражданскому делу в части исковых требований об обязании директора ГКУ НО «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский» ФИО1, ИП ФИО3 выполнить работы согласно локальному сметному расчету №1 от 29 декабря 2014 года, являющемуся приложением к Г/К №12 от 29 декабря 2014 года, а именно: разборка облицовки из гипсокартонных листок потолков; демонтаж металлического каркаса подвесного потолка; устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых; облицовка стен по системе «КНАУФ»; изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; покрытие поверхностей потолков и стен грунтовкой глубоко проникновения; шпатлевка потолков и стен, подготовленных под окраску; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков и стен; обязать ФИО1 поставить на баланс учреждения люстру в соответствии с локальным сметным расчетом №1 от 29 декабря 2014 года, являющимся приложением к Г/К №13 от 29 декабря 2014 года прекращено.

В судебном заседании представителя истца Семеновского городского прокурора Толмачева А.В. поддержал исковые требования об обязании государственного заказчика ФИО1 направить подрядчику ИП ФИО3 в соответствии с п. 6.1 по государственным контрактам №12 и №13 от 29 декабря 2014 года требование об уплате неустойки на основании ст.206 ГПК РФ.

В судебном заседании ответчик директор ГКУ НО «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский» ФИО1, представитель ответчика индивидуального предпринимателя ФИО5 ФИО2 возражали против удовлетворения исковых требований Семеновского городского прокурора.

В судебное заседание представители третьих лиц Министерства финансов Нижегородской области, Министерства социальной политики Нижегородской области не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. Суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствии неявившихся представителей третьих лиц.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ч. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Таким образом суд не вправе вмешиваться в осуществление юридическим лицом хозяйственной (производственной) деятельности, в связи с чем исковые требования Семеновского городского прокурора об обязании Государственного заказчика (ФИО1) направить Подрядчику (ИП ФИО3) в соответствии с п. 6.1 по государственным контрактам №12 и №13 от 29 декабря 2014 года требование об уплате неустойки являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Семеновского городского прокурора об обязании Государственного заказчика в лице директора ГКУ НО «Социальный приют для детей и подростков городского округа Семеновский» ФИО1 направить Подрядчику ИП ФИО3 в соответствии с п. 6.1 по государственным контрактам №12 и №13 от 29 декабря 2014 года требование об уплате неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд, через Семеновский районный суд, в течение месяца, со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья А.А.Евсеев