Решение № 2-1056/2025 2-1056/2025~М-937/2025 М-937/2025 от 14 августа 2025 г. по делу № 2-1056/2025

Дело № 2-1056/2025


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(резолютивная часть)

12 августа 2025 года г.Прохладный, КБР

Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующей судьи Шабатуковой Ф.С.,

при секретаре судебного заседания ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по уточненному иску местной администрации с.<адрес> муниципального района КБР к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о понуждении к исполнению обязанностей по договору,

У С Т А Н О В И Л:

Местная администрация с.<адрес> муниципального района КБР обратилась в Прохладненский районный суд КБР с вышеуказанным исковым заявлением к ИП ФИО2, в котором просит: возложить обязанность на ИП ФИО2 вывести строительный мусор после проведения работ по сносу многоквартирных домов по адресу: <адрес> дневный срок после вступления решения в законную силу.

В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между местной администрацией с.<адрес> муниципального района (далее-истец) и ИП ФИО2 (далее-ответчик) был заключён договор подряда № на оказание услуг на снос многоквартирных домов.

Предмет договора снос аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес>

Срок выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ № изменены сроки исполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствия с п.3.1.1 Договора подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами установленного настоящим договором. Пунктом 3.1.8 предусмотрено, что подрядчик обязан приобрести за свой счёт материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору. В силу п.3.1.9 подрядчик обязан вывести строительный мусор до приемки работ, осуществить планировку земельного участка и прилегающей территории проведения работ. В соответствии с п.ДД.ММ.ГГГГ подрядчик обязан осуществлять уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора и строительного материала с объектов в период производства работ.

Срок выполнения работ, определенный дополнительным соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком не выполнен, на ДД.ММ.ГГГГ не выполнены работы по сносу многоквартирного дома по адресу: <адрес>

В ходе рассмотрения дела работы по сносу домов завершены, однако строительный мусор не убран, что подтверждается актом местной администрации с.<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.1 ст.708 Гражданского кодекса РФ (далее-ГК РФ) в договоре подряда указывается начальный и конечный сроки выполнения работ.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно ст.452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требования закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Истец обратилось в рамках урегулирования в досудебном порядке ДД.ММ.ГГГГ к ответчику с претензией, однако ответчик настоящую претензию мер по истребованию корреспонденции не принял и в соответствии со ст.165.1 ГК РФ считается надлежащим образом извещенным.

В связи с вышеизложенным, истец обратился в суд с указанным иском.

Истец – местная администрация Прохладненского муниципального района КБР, извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела представителя в суд не направила, ходатайств о рассмотрения дела без их участия и об отложении в адрес суда не поступали.

Ответчик –ФИО2, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в суд не явился, судебные извещения по имеющимся в распоряжении суда адресам места жительства, регистрации, адреса, указанного в договоре подряда, которые возвращены в суд с отметкой «истек срок хранения». Не представил возражений по заявленным требованиям, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть данное дело в отсутствие сторон.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Понуждение к исполнению договора подряда означает, что одна сторона (заказчик) требует от другой стороны (подрядчика) выполнить обязательства, предусмотренные договором подряда, в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Это может включать в себя как требование завершить начатые работы, итак и требование устранить недостатки в выполненных работах.

По общему правилу, предусмотренному ст.ст.309, 310 ГК РФ на нормах которого основывается Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, правовых актов, а при их отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменений его условий не допускаются, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Договор является обязательным для сторон.

Согласно п.1 ст.708 ГК РФ в случае, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Пунктом 3 ст.708 ГК РФ предусмотрено, что указанные в п.2 ст.405 ГК РФ последствия просрочки исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещение убытков.

В силу ст.715 ГК РФ определено, что в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков.

Согласно материалов дела установлено, что между местной администрации с.<адрес> муниципального района КБР и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 заключен договор подряда № на оказание безвозмездных услуг на снос многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора (п.11 Договора определено снос аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес> Из условий договора носит безвозмездный характер за счёт средств подрядчика ( п.3.1.8Договора).

В договоре срок выполнения работ указан -ДД.ММ.ГГГГ (п.2.1). Началом работ исчисляется с момента заключения договора, окончание работ считается подписание обеими сторонами Акта приемки работ в полном объеме (п.2.2 и 2.3).

В соответствия с п.3.1.1 Договора подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами установленного настоящим договором. Пунктом 3.1.8 предусмотрено, что подрядчик обязан приобрести за свой счёт материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору. В силу п.3.1.9 подрядчик обязан вывести строительный мусор до приемки работ, осуществить планировку земельного участка и прилегающей территории проведения работ. В соответствии с п.ДД.ММ.ГГГГ подрядчик обязан осуществлять уборку и содержание территории вывоз строительного мусора и строительного материала с объектов в период производства работ.

В силу п.9.1 договор может быть расторгнуть по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ между сторонами изменён срок окончания подрядных работ -ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно акту, составленному ДД.ММ.ГГГГ представителями местной администрации с.<адрес> муниципального района КБР, зафиксировано невыполнение работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по сносу многоквартирного дома по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>ёная, <адрес> вывозу мусора по адресу: <адрес>

В связи с чем в адрес ФИО2 направлено претензионное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, где отражены сведения, указанные в акте и о выполнении указанных работ в соответствии с договором (л.д.33).

Согласно выписке ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, сделанной судом, ИП ФИО2 являлся индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности указано деятельность автомобильного грузового транспорта, дополнительным видом деятельности указано разборка и снос зданий.

В соответствии с п.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В ходе рассмотрения дела, доказательств невозможности исполнения договора ФИО2 не представлены и судом не установлено, договор подрядчиком не исполнен на дату рассмотрения судом, связанный с вывозом строительного мусора после сноса многоквартирных домов. Договор между сторонами не расторгнут в виду неисполнения обязательств.

В связи с чем, уточненные исковые требования местной администрации с.<адрес> муниципального района КБР к ФИО2 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Поскольку местная администрация с.<адрес> муниципального района КБР освобождена от уплаты госпошлины, в силу ст. 98 ГПК РФ судебные издержки подлежат взысканию с ответчика как по требованиям имущественного, так и неимущественного характера, в связи с чем с ФИО2 подлежит взысканию в доход бюджета местной администрации с.<адрес> муниципального района КБР (ИНН №) государственная пошлина по искам неимущественного характера в размере 3000 рублей.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования местной администрации местной администрации с.<адрес> муниципального района КБР к ФИО2 о понуждении к исполнению обязанностей по договору, удовлетворить.

Возложить обязанность на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт РФ №) вывести строительный мусор после проведения работ по сносу многоквартирных домов по адресам: <адрес> в 10-ти дневный срок после вступления решения в законную силу.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт РФ №) в доход местной администрации с.<адрес> муниципального района КБР (ИНН №) государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики через Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

<данные изъяты>

Судья Прохладненского

районного суда КБР Ф.С.Шабатукова