Решение № 2-378/2024 от 21 февраля 2024 г. по делу № 2-378/2024

2-378/2024

50RS0046-01-2024-000387-34


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Ступино Московская область 22 февраля 2024 год

Ступинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Середенко С.И., при секретаре Слесарь Е,В., с участием истца ФИО1, представителя истца ФИО2, представителя ответчика ФИО3, действующего на основании доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Мособлгаз» об уменьшении цены за выполнение работы на сумму неустойки, взыскании неустойку за нарушение срока выполнения работы, оказания услуги в размере 94 071,72 рублей, компенсации морального вреда 50 000 рублей, штраф,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась с иском (с учетом дополнений л.д.97) к АО «Мособлгаз» об уменьшении цены за выполнение работы на сумму неустойки, взыскании неустойку за нарушение срока выполнения работы, оказания услуги в размере 94 071,72 рублей, компенсации морального вреда 50 000 рублей, штраф.

В обоснование заявленных требований ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и Ответчиком был заключен договор № №- <адрес> выполнении работы, оказании услуги о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации

По условиям договора пункта № Ответчик обязался выполнить работу, оказать услугу не позднее 200 дней со дня заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Цена работы, услуги составила 94071.72 рублей и была оплачена в сроки и в порядке, установленные пунктами № договора.

В установленный договором срок работа, услуга не была выполнена, результат работ, услуга передан только ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ по проектным работам, предоставленный мне для ознакомления и подписания.

Таким образом, исполнитель допустил просрочку исполнения договора на 83 дня.

«14» июля 2023года обратилась к исполнителю с требованиями о:

взятии под личный контроль руководством исполнение взятых на себя обязательств по выполнению возложенных на Мособлгаз юг.

уплате неустойки за нарушение срока исполнения договора, что подтверждается претензией.

На сегодняшний день требования не удовлетворены.

На основании договора №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. части 2 пункта 4 исполнитель обязан:

-надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору;

обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек)подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), -установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологическом присоединении) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях (приложение к настоящему договору);

В связи с данными пунктами заказчик был обязан предоставить проектную документацию не позднее 133 календарных дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ По факту исполнитель предоставил для ознакомления проектную документации ДД.ММ.ГГГГг., исходя из этого, исполнитель просрочил исполнения обязательства по настоящему договору на 149 дней.

На основании части 3 договора №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГг плата за подключение (техническом присоединение) определена единой суммой и составляет 94071 рубль копейки.

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» в случае нарушения предусмотренного договором срока выполнения работы, оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку в размере 3% цены выполнения работы оказания услуги

В силу положений ст. 28, 30,31 Закона «О защите прав потребителей» подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору подряда №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которая составляет 420500.58 рублей (94071.72х3%х149), с учетом п.1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей) составить 94071,72 рубля.

Истец, представитель истца исковые требования поддержали, просили удовлетворить.

Представитель ответчика исковые требования признал частично в части взыскания неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Представил письменные пояснения

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, представителя не направили, являются фиалом АО «Мособлгаз».

Суд, выслушав явившихся лиц, проверив материалы дела, считает иск подлежащим удовлетворению частично.

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу п. 1 ст. 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Как следует из ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) (ч. 1). В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.) (ч. 4).

Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.

Порядок подключения к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства установлен в постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Правила N 1314), Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1547.

К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются, помимо специальных норм, положения гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договор технологического присоединения содержит элементы договоров подряда и возмездного оказания услуг, являясь сложным смешанным договором. При этом, на основании статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании ст. 720 ГК РФ По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его ( ст. 702 ГК РФ).

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В соответствии с абз. 1 преамбулы Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Согласно п. 1 ст. 13 данного Закона за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как следует из п. 1 ст. 27 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ. В договоре о выполнении работ может предусматриваться срок выполнения работы, если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Однако в силу ст. 39.1 Закона «О защите прав потребителей» правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В данном случае спорные правоотношения урегулированы Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547, в силу подп. "и" п. 52 которых договор о подключении содержит следующие существенные условия, в частности, обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

аналогичные положения содержались в подп. "и" п. 83 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1314.

В настоящем случае размер неустойки должен быть определен заключенным между сторонами договором, соответствующим специальному закону, регулирующему спорные правоотношения, что согласуется с положениями ст. 330 ГК РФ и разъяснениями, данными в п. 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъясняет: Если размер неустойки установлен законом, то в силу пункта 2 статьи 332 ГК РФ он не может быть по заранее заключенному соглашению сторон уменьшен, но может быть увеличен, если такое увеличение законом не запрещено.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Мособлгаз» и ФИО1 заключен договор №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках газофикации.

По договору о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее - договор о подключении) исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации") (далее - Правила), расположенного по адресу <адрес> кадастровым номером <данные изъяты>, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуск газа составляют 200 дней со дня заключения настоящего договора.

Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения (п.3).

Исполнитель обязан обеспечить в т.ч. разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Осуществить строительство сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора не позднее 20 рабочих дней до дня подключения

Заявитель (п.6) обязан подписать акт о готовности в день его составления исполнителем.

В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (п.8).

Плата за подключение состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или)проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (и) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа (п.9).

Размер платы установлен 94 071,72 рубля.

Внесение платы установлено в следующем порядке: 50% -4703586 рублей в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении

50% -47035,86 рублей в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Пунктом 13 Договора установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложением к договору являлись технические условия №№

Предоставлен калькулятор расчета стоимости на сумму 94 071,72 рубля.

Согласно договора срок выполнения составляет 200 дней с даты заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, т.е. последний день ДД.ММ.ГГГГ- выходной день.

В силу п.3 Договора последний день срока считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день. Таким образом, последний день срока считается ДД.ММ.ГГГГ.

Пуск газового оборудования произведен АО «Мособлгаз» «Юг» ДД.ММ.ГГГГ. Данную дату стороны не опровергают, подтверждается актом (л.д.91).

Просрочка составила 8 дней.

Таким образом, неустойка составит 790,20 рублей (94071,72х 0,105 % х8)- рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора 7,5%, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Суд отвергает доводы истца о том, что просрочка исполнения договора составляет 149 дней- до даты ДД.ММ.ГГГГ- ознакомление и подписание проектной документации.

Предметом Договора №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ являлось осуществление подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

обязательства по договору выполнены в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ.

В силу заключенного договора на исполнителя не возлагалась обязанность ознакомления заявителя с проектной документацией заявителя.

Пунктом 4 Договора установлено, что исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного 2/3 срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях (приложение в настоящему договору).

В соответствии с техническими условиями точка подключения располагается на границе земельного участка заявителя.

Заявитель обязан осуществить мероприятия по обеспечению объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению.

Пунктом 19 Договора предусмотрено, что для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее 12 дней со дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению представляет уполномоченной организации уведомление о выполнении технических условий с приложением документов.

В целях исполнения обязательств по Договору ответчиком выполнены проектные и изыскательские работы, а также строительно-монтажные работы сети газопотребления и установке счетчика ДД.ММ.ГГГГ (акт № приемки законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ) (л.д.64)

В соответствии с абз. 2 п. 6 Договора и п. 10 Технических условий Заявитель обязан осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в границ принадлежащего ему земельного участка.

На основании с абц. 8 п. 6 Договора Заявитель обязан - уведомить Исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном настоящим Договором,

На основании уведомления Исполнитель обязан провести мониторинг выполнения технических условий и составить акт о готовности (п. 20 Договора).

Пунктом 19 Договора установлен срок уведомления о выполнении технических условий с приложением документов, направляемого Заявителем, не позднее 12 дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению. В срок до ДД.ММ.ГГГГ Заявитель обязан был направить уведомление.

Заявитель установил газоиспользующее оборудование, подготовил Акты первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов датированные ДД.ММ.ГГГГ. Заключил с ООО «Газ» Договор № от ДД.ММ.ГГГГ о пуско-наладочных работах, техническом обслуживании, ремонте и аварийно-диспетчерском обеспечении газового оборудования и сетей газопотребления, Доказательств того, что исполнителю направлено уведомление с приложенными документами не предоставлено. При этом, представитель истца пояснил, что все акты они подписали ДД.ММ.ГГГГ. До этого от ответчика поступило предложение о подписании дополнительного соглашения, т.к. заказчиком не выполнены условия по договору. Они отказались от подписания дополнительного соглашения, все документы представили ответчику до ДД.ММ.ГГГГ, подписали ДД.ММ.ГГГГ с АО «Мособлгаз» Договор «№ о поставке природного газа. Доказательства того, что до ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены заказчиком документы, предусмотренные договора не предоставлено. Представитель истца пояснил, что они свои обязательства выполнили, оставалось только составление проекта, монтажные работы и другие работы, которые от них не зависели. Ответчик имел возможность пустить газ до прибора учета.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Мособлгаз» поступило требование от истца (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) осуществить в кратчайших сроки пуск газа и возместить убытки, а, именно, неустойку по заключенным со сторонними организациями договорам на техническое обслуживание приборов безопасности и обслуживание газового оборудования, а также уменьшить цену договора «№ на основании ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» в размере (л.д.15).

С требованием АО «Мособлгаз» не согласилось по причинам не наступления сроков пуска газа по Договору и отсутствием расчета по заявленным убыткам, дан ответ ( л.д.17). Сторонами было достигнуто соглашение о пуске газа ДД.ММ.ГГГГ года (л.д.16). Данные обстоятельства подтвердил представитель истца в судебном заседании.

На момент обращения отсутствовали основания для уменьшения цены договора. Фактически работы были проведены, за исключением подключения, возникли сложности при подключении. ДД.ММ.ГГГГ произвести пуск не представилось возможным, выявлены неполадки. При этом с ДД.ММ.ГГГГ проводились работы для подключения и пуска газа. Составлен Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о готовности к пуску газа, который проведен ДД.ММ.ГГГГ (л.д.91). С момента пуска газа и подписания акта договор был исполнен

До забора- за границами земельного участка заявителя работы были выполнены еще в марте 2023 года. Данные обстоятельства подтверждены представителем истца и представленными фотографиями, а также актом № от ДД.ММ.ГГГГ. До точки подключения прибора учета также сеть проведена.

Пунктом 9 техусловий установлено, что точка подключения располагается на границе земельного участка заявителя.

Сторонами согласован эскиз, определяющий точку подключения (110),

Эскиз с указанием точки подключения мог быть выполнен как заказчиком, так и исполнителем, поскольку существенным являлось согласование точки ввода (врезки) в дом. Эскиз был подписан заказчиком. Факт того, что исполнителем была указана точка входа/врезки в дом подтвержден также пояснения представителя истца, который указал на то, что сотрудники исполнителя поставили на доме РП и сказали, что в данном месте будет точка ввода. Отверстие в стене сделано за счет заказчика. Распределение и разводка в доме для подключения газового оборудования сделаны с учетом указанной исполнителем точки ввода.

Представитель ответчика пояснил, что работы по изготовлению отверстия в стене, по копке траншеи для прокладки труд на территории заказчика осуществляется силами заказчика.

Таким образом, точки ввода были согласованы, исполнитель указал во исполнение условий договора данные точки. Просрочка исполнения договора была вызвана работами на территории заказчика, внутренними работами. До границ земельного участка работы выполнены своевременно.

Основания уменьшения цены по договору отсутствуют. Работы по созданию сети газопотребления и газораспределения выполнены. Подключение могло быть проведено только после уведомления заказчиком и предоставлением необходимых документов и проведения мониторинга.

На ДД.ММ.ГГГГ все работы по созданию сети газораспределения были выполнены. Пуск газа сторонами согласован ДД.ММ.ГГГГ, но в связи с выявленными расхождениями, проведены работы по устранению недочетов и после мониторинга ДД.ММ.ГГГГ произведен пуск газа.

Отсутствуют основания взыскания штрафа, поскольку на основании пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Срок исполнения по заключенному договору наступил ДД.ММ.ГГГГ.

Истец не обращалась к ответчику с претензией о выплате неустойки,, компенсации морального вреда после просрочки исполнения по договору. В связи с чем, отсутствуют основания взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

При этом, обязательства по оплате второй части, установленной договором заказчиком выполнены не были. Но было направлено обращение о повторном рассмотрении претензии от ДД.ММ.ГГГГ, на которое дан ответ ДД.ММ.ГГГГ. Предложено провести встречи с целью досудебного урегулирования спора и зачета претензий.

В адрес ответчика от ФИО4 поступило требование о снижении стоимости договора, на который дан ответ ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. с просьбой об информировании наличия оснований у гр. ФИО2 представлять интересы заказчика, а также оплатить задолженность по Договору.

Доказательств того, что была направлена претензия о выплате неустойки, компенсации морального вреда не представлено. Ссылка на то, что обращались в офис в <адрес> и через сотрудников по внутренним телефонам общались с кураторами, указанными в ответах с целью урегулирования спора, не свидетельствует о том, что в установленном законом порядке была направлена претензия, которая смогла быть рассмотрена и по ней могли принять решение.

Согласно статье 15 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда

Факт нарушения прав потребителя является основанием для удовлетворения требований компенсации морального вреда.

Довод о том, что в связи с просрочкой исполнения договора истец с семьей вынуждены были отказаться от поездки на отдых не является основанием компенсации морального вреда. По условиям договора последним днем исполнения договора являлось ДД.ММ.ГГГГ. Поездка истцом планировалась истцом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, когда должно было быть осуществлено подключение оборудования. Отказ от поездки не был вызван действием или бездействием исполнителя. При этом, заказчик не был лишен возможности согласовать пуст газа на дату после возврата из отпуска.

Довод о том, что истец с супругом являлись в клиентский офис <адрес> с целью согласования снижения цены по договору без согласования даты и времени встречи также не является основанием взыскания компенсации морального вреда.

С учетом незначительного срока просрочки исполнения договора, того, что работы по созданию сети газопотребления и газораспределения выполнены, оставалось решить вопрос с подсоединением оборудования в доме, отсутствием тяжелых последствий для потребителя в результате нарушения его прав, работы выполнены, суд считает компенсацию морального вреда 50 000 рублей завышенной, подлежащей взысканию частично с учетом соблюдения баланса прав и интересов сторон, принципа разумности подлежащей взысканию в размере 1000 рублей.

Учитывая, что при обращении с иском в суд истец в силу закона освобождён от оплаты государственной пошлины, в соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований, а именно в размере 400 рублей

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 94, 195-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление иску ФИО1 к АО «Мособлгаз» об уменьшении цены за выполнение работы на сумму неустойки, взыскании неустойку за нарушение срока выполнения работы, оказания услуги в размере 94 071,72 рублей, компенсации морального вреда 50 000 рублей, штраф удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Мособлгаз» неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 790 (семьсот девяносто) рублей 20 копеек, компенсацию морального вреда 1000 (одна тысяча) рублей, а всего в размере 1790 (одна тысяча семьсот девяносто) рублей 20 копеек.

Взыскать с АО «Мособлгаз» в доход государства государственную пошлину в размере 400 (четыреста) рублей.

В остальной части, а также в части, превышающей взысканные суммы исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Ступинский суд в течение месяца с даты изготовления решения суда в мотивированном виде.

Судья: Середенко С.И.

В мотивированном виде решение суда изготовлено 26 февраля 2024 года

Судья: Середенко С.И.