Решение № 2-3086/2020 2-3086/2020~М-3257/2020 М-3257/2020 от 13 октября 2020 г. по делу № 2-3086/2020

16RS0036-01-2020-009994-77


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

дело № 2-3086/2020
14 октября 2020 года
г. Альметьевск


Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Ш.Н. Шарифуллина, при секретаре А.А. Гайфуллиной, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Сетевая компания» в лице филиала Альметьевские электрические сети к ФИО1 о расторжении договора и взыскании расходов, неустойки,

У С Т А Н О В И Л:

В обоснование своих требований истец указал, что 12 марта 2019 между сторонами заключен договор №*** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства ВРУ-0,38кВ для электроснабжения объекта – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер объекта ***, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность 15кВт, уровень напряжения 0,38кВ, категория надежности 3, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0кВт.

Как установлено п.10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 15.12.2017 №6-192/тп и составляет 550 руб.

14.03.2019 ответчиком была произведена оплата по Договору в размере 550 руб.

Срок мероприятий по договору был установлен 4 месяца со дня его заключения (п.5 Договора).

В связи с невыполнением ответчиком мероприятий по договору в установленные сроки в адрес ответчика было направлено письмо с предложением исполнить Договор уплатить неустойку, в порядке досудебного урегулирования.

Таким образом, сумма расходов истца на подготовку и выдачу технических условий составила 11 158 руб. Расходы истца на выполнение технических условий (в том числе разработку проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, строительно-монтажные, прочие работы) составили в сумме 87 499 руб. 36 коп.

Учитывая надлежащее исполнение истцом своих обязательств по Договору и невозможность исполнения Договора по независящим от истца причинам, истец вправе требовать от ответчика расторжения Договора и возмещения понесенных расходов в размере 98 107 руб. 36 коп., определяемой как разница между общей стоимостью расходов, понесенных истцом в рамках исполнения Договора (98657,36 руб.), и общей суммы платежей, уплаченных ответчиком по Договору (550 руб.).

Договор об осуществлении технологического присоединения был заключен по Заявке (то есть инициативе) ответчика, истец не мог отказать в заключении Договора (заявка соответствовала требования Правил), но заключенный Договор не будет исполнен ответчиком по независящим от истца обстоятельствам и причинам, при этом Истец понес расходы, возмещение которых он вправе требовать с ответчика.

Просит расторгнуть Договор от 12.03.2019 №***, контрагент ФИО1, взыскать с ФИО1 в пользу АО «Сетевая компания» в лице филиала Альметьевские электрические сети, фактически понесенные расходы по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.03.2019 №*** в размере 98 107 руб. 36 коп., неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором в размере 10037 руб. 50 коп., и госпошлину в возврат 9 362 руб. 90 коп.

Представитель истца иск поддержала.

Ответчик извещен, в судебное заседание не явился, причина не явки в судебное заседание суду не известно.

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1); убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса; возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (пункт 2).

Согласно п. 1, п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

На основании п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона N 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определяются Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В перечень существенных условий договора, установленный п. 16 Правил N 861, входит, в том числе, указание срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в п. п. 12 (1), 14 и 34 указанных Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Пунктом 16.3 Правил N 861 установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в п. п. 12 (1), 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Материалами дела подтверждается, что 12 марта 2019 года между АО «Сетевая компания» в лице филиала Альметьевские электрические сети и ФИО1 заключен договор №*** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства ВРУ-0,38кВ для электроснабжения объекта – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер объекта ***, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность 15кВт, уровень напряжения 0,38кВ, категория надежности 3, максимальная мощность раннее присоединенных энергопринимающих устройств 0кВт.

Как установлено п.10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 15.12.2017 №6-192/тп и составляет 550 руб.

14.03.2019г. ответчиком была произведена оплата по Договору в размере 550 руб.

Срок мероприятий по договору был установлен 4 месяца со дня его заключения (п.5 Договора).

В соответствии с п. 4 технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №1. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения договора.

В соответствии с п. 6 договора сетевая организация надлежащим образом обязуется исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно п. 8. договора ответчик принял на себя обязательства надлежащим образом исполнять требования Технических условий.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации договора заявитель вносит предоплату в размере 100% стоимости услуг по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 16 договора он, может быть, расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 22 договора, он считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Согласно п.18 Правил «Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение сетевой организацией технических условий.

В связи с невыполнением ответчиком мероприятий по договору в установленные сроки, в адрес ответчика было направлено письмо с предложением, исполнить Договор, уплатить неустойку, в порядке досудебного урегулирования.

Сумма расходов истца на подготовку и выдачу технических условий составила 11 158 руб.

Расходы истца на выполнение технических условий (в том числе разработку проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, строительно-монтажные, прочие работы) составили в сумме 87 499 руб. 36 коп., что подтверждается Актами о приемке выполненных работ, подписанными между ОАО «Сетевая компания» - филиал АЭС (заказчик) и ООО «Электронефтегаз» (подрядчик (субподрядчик) (л.д.45-59).

Учитывая надлежащее исполнение истцом своих обязательств по Договору и невозможность исполнения Договора по независящим от истца причинам, истец вправе требовать от ответчика расторжения Договора и возмещения понесенных расходов в размере 98 107 руб. 36 коп., определяемой как разница между общей стоимостью расходов, понесенных истцом в рамках исполнения Договора (98657,36 руб.), и общей суммы платежей, уплаченных ответчиком по Договору (550 руб.).

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что требования АО «Сетевая компания» в лице филиала Альметьевские электрические сети о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №*** от 12.03.2019 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Договор об осуществлении технологического присоединения был заключен по Заявке (то есть инициативе) ответчика, истец не мог отказать в заключении Договора (заявка соответствовала требования Правил), но заключенный Договор не будет исполнен ответчиком по независящим от истца обстоятельствам и причинам, при этом Истец понес расходы, возмещение которых он вправе требовать с ответчика.

Пунктом 18 договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Поскольку ответчик взятые на себя по условиям договора не исполняет, при таких обстоятельствах суд считает исковые требования обоснованными подлежащими удовлетворению согласно представленным расчётом, которые арифметически правильны и сомнений не вызывают.

Руководствуясь статьями 12, 56, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Иск АО «Сетевая компания» в лице филиала Альметьевские электрические сети к ФИО1 о расторжении договора и взыскании расходов, неустойки удовлетворить.

Расторгнуть Договор от 12.03.2019 №***, заключенный между АО «Сетевая компания» в лице филиала Альметьевские электрические сети и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Сетевая компания» в лице филиала Альметьевские электрические сети фактически понесенные расходы по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.03.2019 №*** в размере 98 107 (девяносто восемь тысяч сто семь) руб. 36 коп., неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором в размере 10037 (десять тысяч тридцать семь) руб. 50 коп., и госпошлину в возврат 9 362 (девять тысяч триста шестьдесят два) руб. 90 коп.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд РТ в течение одного месяца через Альметьевский городской суд Республики Татарстан со дня принятия в окончательной форме.

Судья: