Решение № 2-1112/2025 2-1112/2025~М-862/2025 М-862/2025 от 9 октября 2025 г. по делу № 2-1112/2025

Дело № 2-1112/2025

УИД: 42RS0040-01-2025-001618-76

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Кемерово «08» октября 2025 года

Кемеровский районный суд Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Серебренниковой И.В.,

при секретаре Грибановой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, морального вреда, штрафа, судебной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее ФИО1 истец) обратилась в Кемеровский районный суд с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее ПАО «Россети Сибирь», ответчик) об обязании ПАО «Россети Сибирь» в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в соответствии с договором от 18.01.2025 № 20.4200.54.25, о взыскании судебной неустойки в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, неустойки за нарушение срока осуществления технологического присоединения за период с 19.07.2025 по 31.07.2025 в размере 487,50 руб., с дальнейшим начислением неустойки с 05.08.2025 по день осуществления технологического присоединения, компенсации морального вреда 50 000 руб.

Истец в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, явку представителя не обеспечили, о рассмотрении дела в их отсутствие не просили.

При таких обстоятельствах суд, руководствуясь ч.1 ст.233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, в порядке заочного производства, о чем судом вынесено определение.

Исследовав представленные доказательства, суд установил следующее.

ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией, оказывающей на территории Кемеровской области услуги по передаче электрической энергии.

ФИО1 на основании договора аренды от 14.06.2024 № 007-75, заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, владеет земельным с №, для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды с 14.06.2024 по 13.06.2024.

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.01.2025 № 20.4200.54.25, согласно п. 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/ садовый/дачный дом), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора.

Согласно пункту 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/ садовый/дачный дом), расположенный по <адрес>

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2024 № 463 и составляет 15 000 руб.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки (пункт 17 Договора).

Пунктом 21 договора установлено, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем технологического присоединения.

Из представленного истцом платежного поручения следует, что плата по договору внесена 18.01.2025.

Согласно пункту 10 технических условий сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:

10.1. Организационные мероприятия:

10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

10.1.2. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «КузбассэнергоРЭС» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством Р Ф о т 16.02.2008 № 8 7 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

10.2.1. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

10.2.2. Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0,4 кВ.

10.2.3. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 422.

10.2.4. Выполнить усиление существующей ЛЭП 0,4 кВ, указанной в пункте № 7 настоящих технических условий, для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании.

Согласно пункту 11 технических условий заявитель осуществляет следующие мероприятия:

11.а. Ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП.

11.б. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

На момент судебного заседания технические условия со стороны ПАО «Россети Сибирь» не выполнены. Технологическое присоединение объектов, предусмотренных договором в установленный срок (до 18.07.2025), не осуществлено.

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35- ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В пункте 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Таким образом, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем).

По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан выполнить свою часть этих мероприятий и внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт «е» пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил № 861).

Технологическое присоединение объектов, предусмотренных договором должно быть осуществлено в срок до 18.07.2025 (пункт 5 договора).

Ответчик доказательств, согласно которым технологическое присоединение не было осуществлено в связи с ненадлежащим исполнением договора истцом, не представил.

Суд учитывает, что согласно технических условий у истца отсутствует возможность выполнить предусмотренные для заявителя мероприятия, до выполнения мероприятий, установленных для сетевой организации.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ПАО «Россети Сибирь» не выполнило мероприятия, предусмотренные договором от 18.01.2025 № 20.4200.54.25 и техническими условиями.

Учитывая, что факт неисполнения ответчиком обязательств по договору технологического присоединения подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен, исковые требования об обязании ПАО «Россети Сибирь» в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в соответствии с договором от 18.01.2025 № 20.4200.54.25 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Также истец на основании пункта 17 договором от 17.03.2023 № 20.4200.541.23 и подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 начислил неустойку за период с 19.07.2025 по 31.07.2025 в размере 487,50 руб.

Ответчиком расчет неустойки не оспорен, судом расчет проверен, признан верным.

Требование о взыскании неустойки за период с 19.07.2025 по 31.07.2025 в размере 487,50 руб. подлежит удовлетворению на основании статей 12, 330, 332 ГК РФ. При этом суд учитывает, что ограничение срока начисления неустойки в подпункте «в» пункта 16 Правил № 861 установлено только для заявителя.

Требование о взыскании неустойки с 05.08.2025 по день фактического осуществления технологического присоединения подлежит удовлетворению на основании пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее Постановление № 7). Неустойка за каждый день составляет 37,5 руб., исходя из расчета 15 000 руб. х 0,25% х 1.

Также истцом заявлено о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Из разъяснений, изложенных в пунктах 28, 32 Постановления № 7, следует, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Суд считает соразмерной заявленную истцом компенсацию в случае ненадлежащего исполнения решения суда неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до дня фактического исполнения решения суда.

Поскольку истец заключил договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.01.2025 № 20.4200.54.25 в отношении объекта, используемого исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на отношения истца и ответчика распространяет действие Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон ОЗПП).

Согласно ст.15 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку судом установлен факт нарушения прав истца и наличие в этом вины ответчика, по указанному основанию с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 5000 руб.

Пунктом 6 ст.13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

На основании изложенного с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца подлежит ко взысканию штраф в размере 2743,74 руб.

Оснований для снижения размера штрафа в соответствии с п.1 ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с положениями ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика.

Учитывая, что удовлетворено два неимущественных требования, а также требования о взыскании неустойки (имущественного характера) с ПАО «Россети Сибирь» подлежит взысканию в доход местного бюджета 10000 руб. государственной пошлины (2 х 3000 руб.+4000 руб.).

На основании изложенного, и руководствуясь ст.194-198, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, морального вреда, штрафа, судебной неустойки удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>) в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в соответствии с договором от 18.01.2025 № 20.4200.54.25.

В случае неисполнения решения суда в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>) в пользу ФИО1, <данные изъяты> судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до дня фактического исполнения решения суда.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>) в пользу ФИО1, <данные изъяты> 487,50 руб. неустойки, неустойку с 05.08.2025 по день фактического осуществления технологического присоединения в соответствии с договором от от 18.01.2025 № 20.4200.54.25 в размере 37,5 руб. в день, компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., штраф в размере 2743,74 руб.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 10000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий И.В. Серебренникова

Мотивированное решение составлено 10.10.2025.