Решение № 2-8930/2018 2-8930/2018~М-8446/2018 М-8446/2018 от 25 сентября 2018 г. по делу № 2-8930/2018

Дело № 2-8930/18


РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Краснодар 26 сентября 2018 г.

Советский районный суд г. Краснодара в составе

судьи Скрипка О.В.

при секретаре Шереметьевой Р.А.,

с участием:

представителя истца ФИО1, действующего на основании доверенности № 23аа7739333 от 29.11.2017 г.,

представителя ФилиалА федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю ФИО2, действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО3 к ФИО4 об обязании изготовления межевого плана,

установил:

ФИО3 обратился в суд с иском к ФИО5, в котором просил суд обязать кадастрового инженера ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852, изготовить межевые планы в связи с изменением описания (уточнением) местоположения границ земельного участка с кадастровым номером №, расположенных по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия".

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, в связи с тем что, определением от 11.09.2018 г. Советский районный суда г. Краснодара обязал кадастрового инженера ФИО4, (квалификационный аттестат № 23-11-852) изготовить межевые планы в связи с изменением описания (уточнением) местоположения границ земельного участка с кадастровым номером №, расположенных по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия", на бумажном носителе для предоставления в судебное заседание. Ответчиком кадастровым инженером ФИО4 (квалификационный аттестат № 23-11-852) были изготовлены межевые планы.

Просил суд установить границы земельных участков с кадастровыми номерами № на основании схем границ земельных участков от 20.08.2018, подготовленных кадастровым инженером ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852 и считать границы согласованными; обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю осуществить государственный кадастровый учет в связи с изменением описания (уточнением) местоположения границ земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия", площадью 21820 кв.м, на основании схемы границ земельного участка от 20.08.2018 г. и в соответствии с межевым планом от 11.09.2018, подготовленных кадастровым инженером ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852 без истребования дополнительных документов и земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия", площадью 54932 кв.м, на основании схемы границ земельного участка от 20.08.2018 г. и в соответствии с межевым планом от 11.09.2018, подготовленных кадастровым инженером ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852 без истребования дополнительных документов; указать, что вступившее в законную силу решение суда является основанием для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении земельных участков с кадастровыми номерами № и на основании схем границ земельных участков от 20.08.2018 г. и в соответствии с межевыми планами от 11.09.2018, подготовленных кадастровым инженером ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852 без истребования дополнительных документов.

В обоснование требований указано, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия" и земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия". Принадлежащие истцу на праве собственности земельные участки поставлены на государственный кадастровый учёт с неуточненными (декларированными) границами и подлежит межеванию и уточнению границ в установленном порядке. 13.08.2018 г. истец заключил с кадастровым инженером ФИО4 договор подряда на выполнение кадастровых работ №, по условиям которого предусмотрен срок выполнения работ - 30 дней, однако ответчик не предоставил результат выполненной работы - межевой план земельного участка и более того уведомил о приостановлении работ, поскольку при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В связи с чем истец вынужден обратиться в суд.

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные исковые требования, настаивал на их удовлетворении.

Представитель Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю возражал против удовлетворения исковых требований.

Ответчик ФИО4 в судебное заседание не явился, был извещен о месте и времени слушания дела, представил отзыв на исковое заявление, в котором просил в иске отказать и дело рассмотреть в его отсутствие.

Представитель Управления Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КК, представитель администрации муниципального образования город-курорт Анапа в судебное заседание не явились, были извещены о месте и времени слушания дела надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО3 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия", что подтверждается регистрационной записью № от 24.07.2018 г. и и земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия", что подтверждается регистрационной записью № от 06.07.2018 г.

Принадлежащие истцу на праве собственности земельные участки с кадастровым номером №, расположенный по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия" и №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия" поставлен на государственный кадастровый учёт с неуточненными (декларированными) границами и подлежит межеванию и уточнению границ в установленном порядке.

Земельный участок в соответствии с п. 2 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) определяется как часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которого описаны и удостоверены в установленном порядке. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом.

Фактические границы принадлежащего мне земельного участка на местности не совпадают с границами, указанными в данных правоустанавливающих документов, ввиду стоящего на кадастровом учете земельного участка - фонда перераспределения.

Установлено, что для исправления данной ошибки и проведения комплекса работ по межевания, а также проведения процедуры уточнения в местоположении границ земельного участка истец обратился к ФИО4, являющемуся кадастровым инженером с целью выполнения работ по подготовке и формированию межевого плана, необходимого для уточнения границ и обращения в орган кадастрового учета.

13.08.2018 года ФИО3 заключил с кадастровым инженером ФИО4 договор подряда на выполнение кадастровых работ №2018/047 (далее - договор).

Согласно п. 1.1 обозначенного договора ответчик обязался выполнить кадастровые работы (межевой план земельного участка), в отношении объекта:

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный: Краснодарский край, г.Анапа, с/о Джигинский, ТОО"Россия", земельный участок с кадастровым номером №, расположенный: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия".

В соответствии с п. 1.2 договора, заключенного между сторонами предусматривает срок выполнения работ - 30 дней, однако ответчик не предоставил истцу результат выполненной работы - межевой план земельного участка и более того уведомил истца о приостановлении работ.

Согласно п. 3.1 договора стоимость работ по договору составляет 36000 рублей, которые истцом оплачены исполнителю при подписании договора.

Пункт 4.1 договора, заключенного между сторонами, исполнитель передает заказчику результат выполненных работ: межевой план земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия" и с кадастровым номером №, расположенный: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия".

Как указано в уведомлении кадастрового инженера ФИО4 в соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости», при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории. При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном участке его границами являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

В настоящее время провести кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО «Россия» и №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО «Россия» на основании представленных документов не представляется возможным.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 26 Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости» осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, если форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

Также в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 29.1 Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности» кадастровый инженер имеет право отказаться от выполнения кадастровых работ в случае, если заказчик кадастровых работ не обеспечил предоставление необходимой информации и (или) необходимых в соответствии с федеральным законом для выполнения кадастровых работ документов кадастровому инженеру, выполняющему такие работы.

Проведение кадастровых работ по формированию межевого плана приостанавливаются в связи с тем, что необходимо предоставить документы, подтверждающие границы земельного участка при его образовании, подтверждающие изменение площади и конфигурации вышеуказанного земельного участка.

В результате проведенных кадастровых работ выяснилось что фактически площадь земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия" составляет 21820 кв.м, и земельного участка с кадастровым номером №, расположенный: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия" составляет 54932 кв.м., данное расхождение площади допустимо на величину более чем десять процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Истец считает отказ в осуществлении кадастровых работ по формированию межевого плана необоснованным, в связи с чем обратился в суд.

Так, проведение кадастровых работ, а именно формирование межевого плана с целью внесения изменений в ЕГРН в части местоположения границ и уточненной площади земельного участка осуществляется с целью обращения в уполномоченный орган, осуществляющий ведение Единого государственного реестра недвижимости. Отказ в вышеуказанных кадастровых работах не позволяет мне обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий ведение Единого государственного реестра недвижимости за реализацией права истца как собственника земельного участка для уточнения местоположения границ земельного участка. В связи с этим кадастровый инженер не может принимать решения в отказе осуществления моего законного права на обращение в уполномоченный орган, осуществляющий ведение Единого государственного реестра недвижимости.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны сведения об образуемом или образуемых земельных участках, либо о части лили частях земельного участка, либо новые, необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельном участке или о земельных участках.

В соответствии с ч.1 ст.29 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Согласно ч.1 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

Государственном реестре недвижимости, осуществляются уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами.

Кадастровый инженер не является уполномоченным государственным органом регистрации прав по осуществлению государственного кадастрового учёта и государственной регистрации на ведение Единого государственного реестра недвижимости и соответственно не обладает полномочиями по рассмотрению представленных документов на предмет соответствия действующему законодательству и не может принимать решения в отказе осуществления законного права на обращение в уполномоченный орган, осуществляющий ведение Единого государственного реестра недвижимости.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О

Государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами (далее - орган регистрации прав).

Согласно ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" в кадастр недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости. К основным сведениям об объекте недвижимости относятся характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить такой объект недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, а также характеристики, которые определяются и изменяются в результате образования земельных участков, уточнения местоположения границ земельных участков, строительства и реконструкции зданий, сооружений, помещений и машино-мест, перепланировки помещений.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются на основании заявления, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

Основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав является в том числе межевой план, технический план или акт обследования, подготовленные в результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке, утвержденная в установленном федеральным законом порядке карта-план территории, подготовленная в результате выполнения комплексных кадастровых работ (далее - карта-план территории).

В результате приостановления проведения кадастровых работ инженером ФИО4 и не предоставления истцу межевого плана он не имеет возможности осуществить государственный кадастровый учет, так как отсутствуют основания для осуществления государственного кадастрового учета согласно вышеуказанной норме закона о регистрации.

Согласно п.1 ст. 43 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет в связи с изменением описания местоположения границ земельного участка и (или) его площади, осуществляется при условии, если такие изменения связаны с уточнением описания местоположения границ земельного участка, о котором сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, не соответствуют установленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к описанию местоположения границ земельных участков (далее - уточнение границ земельного участка).

Согласно ст. 35 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 28.02.2018) "О кадастровой деятельности" кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства и настоящего Федерального закона договора подряда на выполнение кадастровых работ, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 28.02.2018) "О кадастровой деятельности" по договору подряда на выполнение кадастровых работ индивидуальный предприниматель, указанный в статье 32 настоящего Федерального закона, обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика этих работ и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ с учетом требований настоящего Федерального закона, а заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В результате выполнения указанных в части 1 настоящей статьи кадастровых работ обеспечивается подготовка документов для представления их в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Объем подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком кадастровых работ.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 28.02.2018) "О кадастровой деятельности" результатом кадастровых работ кадастрового инженера - индивидуального предпринимателя, указанного в статье 32 настоящего Федерального закона, является межевой план, технический план или акт обследования.

Согласно п. 1 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках.

Согласно п. 8 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части.

В силу п. 9 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" площадью земельного участка, определенной с учетом установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом требований, является площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость.

На основании п. 10 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории. При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном участке его границами являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Согласно п. 12 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" Межевой план подготавливается в форме электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. Межевой план, если это предусмотрено договором подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью подготовившего такой план кадастрового инженера, для передачи его заказчику по договору подряда.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии с п.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.321 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке без составления дополнительного соглашения в соответствии со ст.32 ГПК РФ (ред. от 19.12.2016 г. с изм. и доп., от 01.01.2017 г.).

Таким образом, кадастровый инженер не является уполномоченным государственным органом регистрации прав по осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации на ведение Единого государственного реестра недвижимости, и соответственно не обладает полномочиями по рассмотрению представленных документов, на предмет соответствия действующему законодательству, и не может принимать решения в отказе осуществления моего законного права на обращение в уполномоченный орган, осуществляющий ведение Единого государственного реестра недвижимости.

При таких обстоятельствах, оценив в совокупности доказательства по делу, учитывая мнение участвующих в деле лиц, суд пришел к выводу, что исковые требования являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании ч. 3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании (ст. 195 ГПК РФ).

Суд на основании ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования ФИО3 к ФИО4 об обязании изготовления межевого плана удовлетворить.

Установить границы земельных участков с кадастровыми номерами № на основании схем границ земельных участков от 20.08.2018, подготовленных кадастровым инженером ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852 и считать границы согласованными.

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю осуществить государственный кадастровый учет в связи с изменением описания (уточнением) местоположения границ земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия", площадью 21820 кв.м, на основании схемы границ земельного участка от 20.08.2018 г. и в соответствии с межевым планом от 11.09.2018, подготовленных кадастровым инженером ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852 без истребования дополнительных документов и земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО "Россия", площадью 54932 кв.м, на основании схемы границ земельного участка от 20.08.2018 г. и в соответствии с межевым планом от 11.09.2018, подготовленных кадастровым инженером ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852 без истребования дополнительных документов.

Вступившее в законную силу решение суда является основанием для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении земельных участков с кадастровыми номерами № и на основании схем границ земельных участков от 20.08.2018 г. и в соответствии с межевыми планами от 11.09.2018, подготовленных кадастровым инженером ФИО4, квалификационный аттестат № 23-11-852 без истребования дополнительных документов.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы.

Судья Советского

районного суда г. Краснодара О.В. Скрипка