Решение № 2-2995/2017 2-2995/2017~М-3082/2017 М-3082/2017 от 26 октября 2017 г. по делу № 2-2995/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Альметьевск

26 октября 2017 года дело № 2-2995

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Ш.Н. Шарифуллина,

при секретаре А.А. Гайфуллиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «АКВА-РЕСУРС», Багавели о расторжении договора подряда, компенсации морального вреда, взыскании неустойки,

У С Т А Н О В И Л:

В обоснование своих требований истец указала, что 26 июля 2017 года между ней и ООО «АКВА-РЕСУРС» был заключен договор подряда №6. Согласно условиям договора ООО «АКВА_РЕСУРС», выступая в качестве подрядчика, обязалось выполнить изготовление и монтаж основания ступень на объекте по адресу: <адрес>. Согласно п.2.1 договора подряда общая стоимость выполняемых работ по настоящему договору составляет 200000 руб., из них стоимость материалов 150000 руб., 50000 руб. стоимость работ. Согласно п.2.2 договора подряда стоимость материала должна быть оплачена подрядчику в размере 100% в течение 5 календарных дней с момента подписания договора. В день заключения договора подряда 26 июля 2017 года ею были переданы денежные средства в размере 100000 руб. директору ООО «АКВА-РЕСУРС» ФИО1 для приобретения материалов и выполнения работ, что подтверждается выданной им письменной распиской. Расписка, подтверждающая получение ответчиками денежных средств, была составлена соответчиком 03 августа 2017 года. Согласно п.3.1 договора подряда работы, предусмотренные договором подряда, осуществляются подрядчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания договора и внесения предоплаты согласно п.2.1.1. Однако до настоящего времени подрядчик к выполнению работ не приступил, материал не закуплен, полученный денежный аванс подрядчиком не возвращен. Просит расторгнуть договор подряда №6 от 26 июля 2017 года, заключенный между ней и ответчиком ООО «АКВА-РЕСУРС» в связи с существенным нарушением подрядчиком условий договора; взыскать с ООО «АКВА-РЕСУРС» в ее пользу неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда №6 от 26 июля 2017 года в размере 64500 руб.; взыскать с ФИО1 в ее пользу денежные средства в размере 100000 руб., полученные в качестве аванса на приобретение материалов по договору подряда №6 от 26 июля 2017 года; взыскать с ФИО1 в ее пользу проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 100000 руб., полученными в качестве аванса на приобретение материалов по договору подряда №6 от 26 июля 2017 года, согласно ст.395 ГК РФ за период с 03.08.2017 года по день возврата денежных средств, на день подачи иска 15 сентября 2017 года сумма процентов по ст.395 ГК РФ составляет 1084 руб. 93 коп., взыскать с ООО «АКВА-РЕСУРС» компенсацию морального вреда в размере 50000 руб.

Истец и его представитель конкретизировав свои требования, просили расторгнуть договор и взыскать 100000руб. с ФИО1

Представитель ответчика ООО «АКВА-РЕСУРС» извещен по последнему известному месту дислокации.

Ответчик ФИО1 извещен.

Выслушав объяснения представителя истца и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ч. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

В соответствии с положениями ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ч. 1). В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (ч. 3).

Согласно ч. 3 ст. 730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются Законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Из материалов дела следует, что между истцом ФИО2 (как заказчиком) и ответчиком ООО «АКВА-РЕСУРС» в лице директора ФИО1 (как подрядчиком) заключен договор подряда №6 от 26 июля 2017 года, по условиям которого подрядчик обязан выполнить изготовление и монтаж основания ступень по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями данного договора, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену; общая стоимость выполняемых работ с учетом материалов подрядчика по настоящему договору составляет 200000 руб., из них согласовывается следующим образом: 150000 руб. стоимость материала, 50000 руб. стоимость выполненных работ; стоимость материала заказчиком оплачивается подрядчику в размере 100% согласно п.2.1.1 в течение 5 календарных дней с момента подписания договора; оставшиеся 50000 руб. производится после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ в течение 5 банковских дней; работы, предусмотренные договором, осуществляются подрядчиком в течение 31 календарных дней с момента подписания договора и внесения оплаты согласно п.2.1.1; за нарушение сроков выполнения работ подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки поставки от стоимости несвоевременно поставленного товара; за нарушение сроков оплаты товара заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки оплаты от стоимости несвоевременно оплаченного товара.

Согласно расписки от 03 августа 2017 года истцом передан ФИО1 аванс на основании договора №6 от 26 июля 2017 года в размере 100000 руб. за материалы.

Однако доказательства о том, что эти денежные средства ФИО1 передал для приобретения стройматериалов в ООО «Аква Ресурс» или им были приобретены на эти денежные средства строительные материалы, не представлены.

При рассмотрении дела по существу установлено, что ответчиком взятые на себя обязательства по условиям договора не исполняются.

При указанных обстоятельствах, учитывая положения ч. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", предусматривающей право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работы в случае, когда исполнитель нарушил сроки выполнения работы, требование истца о расторжении договора подряда №6 от 26 июля 2017 года и взыскании с ФИО1 уплаченной суммы по договору в размере 100000 руб. является обоснованным.

Руководствуясь статьями 12, 56, 194-198, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования ФИО2 удовлетворить.

Расторгнуть Договор подряда №6 от 26 июля 2017 года, заключенный между ФИО2 и ООО «АКВА-РЕСУРС».

Взыскать с Багавели в пользу ФИО2 100000 (сто тысяч) руб.

Взыскать с ООО «АКВА-РЕСУРС» в доход бюджета Альметьевского муниципального района госпошлину в размере 6000 (шесть тысяч) руб.

Взыскать с Багавели в доход бюджета Альметьевского муниципального района госпошлину в размере 3200 (три тысячи двести) руб.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд РТ в течение одного месяца через Альметьевский городской суд Республики Татарстан.

Судья: