Резолютивная часть решения от 17 июня 2022 г. по делу № А12-13754/2021

Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда






Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-13754/2021 «17» июня 2022 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Югстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «34 ГруппТрейд», общества с ограниченной ответственностью «Поволжская строительная компания – 34», временного управляющего ФИО1, Федеральной службы по финансовому мониторингу, публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк», инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве о взыскании неустойки по договору подряда № 439-1-17 от 30.05.2017 г. в размере 60 762 162 руб. 08 коп., неустойки по договору № 995-17 от 25.09.2017 г. в размере 2 424 259 руб. 09 коп., неустойки по договору подряда № 871-17 от 15.08.2017 г. в размере 9 534 148 руб. 77 коп., неустойки по договору подряда № 875-17 от 16.08.2017 г. в размере 2 787 240 руб. 98 коп., неустойки по договору проектирования № 510-19 от 18.06.2019 г. в размере 1 252 592 руб. 80 коп., неустойки по договору подряда № 489-19 от 13.06.2019 г. в размере 1 037 965 руб. 04 коп.

В судебном заседании приняли участие: от истца – ФИО2, по доверенности; от ответчика – ФИО3, по доверенности; от третьих лиц – не явились, извещены.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:


Иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 10 758 543 руб. 92 коп., а также 27 660 руб. в счёт возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в


течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.

Судья Л.В. Напалкова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 09.12.2021 9:42:57Кому выдана Напалкова Людмила Валерьевна



Суд:

АС Волгоградской области (подробнее)

Истцы:

ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Югстрой" (подробнее)

Судьи дела:

Напалкова Л.В. (судья) (подробнее)