СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 августа 2019 г. по делу № А50-18643/2018

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100150_2684918

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

16.08.2019 года Дело № А50-18643/18

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е. Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Катаевой- Гатиатуллиной Л.Р., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «СК-Пигмалион» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 614060, <...>)

к ответчику НО «Фонд капитального ремонта Общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (614000, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>), третье лицо - ООО «УралСтройЭксперт».

о взыскании денежных средств в размере 1 078 915 руб. 78 коп.

по встречному исковому заявлению НО «Фонд капитального ремонта Общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» к ООО «СК-Пигмалион» о взыскании неустойки в размере 128 342 рубля 66 копеек.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СК – Пигмалион» отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СК – Пигмалион» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН <***>, ИНН

5902990563) неустойку в размере 70 000 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 4 850 руб., расходы за проведение экспертизы в размере 100 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СК – Пигмалион» (ИНН <***>, ОГРН <***>) госпошлину в доход федерального бюджета РФ в размере 19 384 руб.

Выдать НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат излишне уплаченной госпошлины в сумме 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Е.Ю. Дрондина