Резолютивная часть решения от 22 июня 2025 г. по делу № А12-3276/2025

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград

«23» июня 2025 года Дело № А12-3276/2025

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи помощником судьи Козленковой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 400066, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН<***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 400074, <...>) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН<***>, ОГРН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 221 760 руб.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН<***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 27 176 руб.

В полном объеме решение будет изготовлено в течение 10 рабочих дней.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Е.С. Васюкова Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи